重慶市家庭居室裝飾裝修工程施工合同-wenkub.com
2024-12-16 22:47 本頁面
【正文】 合同附表為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。 依法向人民法院起訴。 由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。 經(jīng)專業(yè)部門檢測，室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的，乙方應進行綜合治理。 (五)甲方責任 未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、窩工的，除工期順延外，每停工或窩工一天，由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。合同簽訂后施工前，一方無法定事由要求終止合同的，應以書面形式提出，并按工程造價的_____%支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。 (三)乙方施工質量不合格，甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。 (四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術操作規(guī)程》，注意施工安全。 十一、安全施工和防火 (一)甲方或乙方提供的施工圖或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核，若到期未提出異議，視為同意。 (五)驗收不合格，乙方負責在約定的期限內返工，甲方不得使用，否則由此造成的損失由甲方承擔。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(GB50210—2019) 《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規(guī)程》(DBJ/T500532019) 雙方約定： 。 (三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的，工期相應順延。 八、工期 (一)因下列原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： 工程量變化或設計變更。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規(guī)定的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方堅持使用的，由此造成的損失，由甲方承擔。 (三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定的室內裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。 六、工程變更 (一)工程項目及做法的變動，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(見附件五)，確定增減項目及價差后再施工，同時調整相關工程費用及工期。 (七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。嚴格執(zhí)行國家及地方有關防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。 五、乙方義務 (一)應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。 (八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)，并承擔有關費用。 (四)開工日前_________天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規(guī)范要求的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現(xiàn)場交底。 (二)________委派_________為甲方代表，全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。 (二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規(guī)范要求，經(jīng)雙方簽字認可，將會審意見記
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1