北京市園林綠化工程施工合同(bf--2004--0204)-wenkub.com
2024-12-15 01:59 本頁面
【正文】 本合同副本份數(shù)___________份，由雙方分別收持。
40．6 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
40．5 合同按司法程序解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。
第40條 合同解除
40．1 雙方協(xié)商一致，可以解除合同。
35．2 因承包人原因延期竣工的，應(yīng)交付的違約金額和計算方法：_____________
35．3 因承包人原因致使工程達不到質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔的違約責任：__________
35．4 發(fā)包人不按時支付工程款的違約責任：_______________________________
35．5 其他：________________
第36條 爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_________種方式解決：（只能選擇一種）
（1） 依法向_________人民法院起訴；
（2） 提交________________仲裁委員會仲裁。
32．3 綠化種植工程在保修期內(nèi)應(yīng)達到2級養(yǎng)護標準。
十一、質(zhì)量保修
第31條 質(zhì)量保修
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任。
第30條 竣工結(jié)算
30．1 雙方辦理工程驗收手續(xù)后，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人如無正當理由不組織驗收或驗收后10日內(nèi)未提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
第28條 確定變更價款
28．1 承包人應(yīng)在收到變更通知或簽署變更協(xié)議后5日內(nèi)提出變更工程量及價款報告資料。
八、材料設(shè)備供應(yīng)
第24條 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備
24．1 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備一覽表（附后）
24．2 雙方約定的苗木材料設(shè)備交驗的標準：_________________
24．3 發(fā)包人供應(yīng)的苗木材料設(shè)備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下：_________
24．4 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備的結(jié)算方法：____________
第25條 承包人采購苗木材料設(shè)備
25．1 承包人采購苗木材料設(shè)備的約定：______________
25．2 苗木采購應(yīng)出具苗木產(chǎn)品產(chǎn)地證明。
第23條 工程款支付
23．1 合同生效后_______日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付本合同總造價的_______%為預(yù)付款。
21．2 合同價款發(fā)生設(shè)計變更或洽商的情況時可以調(diào)整。
第19條 事故處理
19．1 發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。若在48小時內(nèi)發(fā)包人、監(jiān)理方不進行驗收也未提出書面延期要求的，承包人可自行組織驗收，發(fā)包人、監(jiān)理方應(yīng)承認驗收記錄。發(fā)包人在收到報告后7日內(nèi)予以確認答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要求已被確認。
第12條 延期開工如發(fā)生：______________________
因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔由此給承包人造成的損失，并順延工期；承包人不能按時開工的，應(yīng)提前7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。
（4） 需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)：_________，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。
第5條 圖紙
5．1 發(fā)包人提供圖紙日期及套數(shù)：________________________________________
5．2 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)讓給第三人。
第4條 適用法律、標準及規(guī)范
4．1 適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律、法規(guī)和北京市有關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同具有約束力。
4．2 適用標準、規(guī)范名稱：《城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》（DB11/T212 2003）、《城市園林綠化用植物材料木本苗》（DB11/T211 2003）、《城市園林綠化養(yǎng)護管理標準》（DB11/T213 2003）、_____________。
5．3 發(fā)包人對圖紙的特殊保密要求：___
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1