【正文】 下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》及省市供電部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方就甲方所開發(fā)的“ ”商品房項目住宅及商業(yè)向供電部門申請及供配電設(shè)備、材料供貨、安裝、調(diào)試和一戶一表（約需 戶表，總建筑面積平方）供電安裝的工程由乙方總承包施工之事宜，本著保證質(zhì)量、加快速度、互惠互利、友好合作的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致簽訂本合同。一、工程地點二、承包總原則乙方承包的本工程為“交鑰匙”工程，即自本項目向供電公司申請、報批及設(shè)計開始，到負(fù)責(zé)完成本項目施工并經(jīng)供電公司竣工驗收通電，期間所有工作均由乙方全部承包完成。甲方應(yīng)積極及時配合提供相關(guān)資料。三、承包方式由乙方包工包料（含所有設(shè)備、材料）。四、承包范圍包括但不限于從T接點至電表為本合同約定承包施工范圍?！?》項目整體供電方案設(shè)計（按新建住宅供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)）。本項目乙方一個月內(nèi)完成設(shè)計圖紙、供電、施工等相關(guān)所有手續(xù)報批、審批（含用電量申請、總?cè)萘考捌淙萘糠峙鋺?yīng)滿足該項目用電容量），甲方協(xié)助提供相關(guān)資料。按照《新建住宅供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，負(fù)責(zé)《 》整個項目變壓器、高低壓電纜、各種高低壓控制柜及各種材料（須符合供電公司入圍資格，雙方約定的生產(chǎn)廠家、品牌，詳見附件）等供貨、安裝、調(diào)試及供電公司送電、驗收、接管等（包括如供電公司要求架設(shè)供電專線等，甲方協(xié)助乙方協(xié)調(diào)供電公司免架設(shè)供電專線）。依據(jù)《新建住宅供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，負(fù)責(zé)《 》整個項目包括但不限于所有商業(yè)、住宅、地下室等的一戶一表設(shè)備的供貨、安裝、調(diào)試及送電等。戶表（表計，含電表和電表箱等）安裝工程不含表后線。負(fù)責(zé)《 》整個項目所有商業(yè)、住宅、地下室根據(jù)消防要求的備用電源材料、設(shè)備（發(fā)電機組除外）的供貨、安裝、調(diào)試及送電等。負(fù)責(zé)承擔(dān)安全送電之前所有費用，設(shè)計費、勘測業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、監(jiān)理費、初勘費、綜合服務(wù)費、供電配套費、每戶供電公司管理工作費等及向供電公司繳納的各項費用。五、合同價款本工程甲方采用包工包料包機械包安全固定包干價承包給乙方，工程固定包干總造價為含稅費人民幣：。本工程竣工后雙方結(jié)算工程實際總造價計算方式：不論戶表增減為工程固定包干總造價。六、工程款支付方式本工程采用分段式分期施工，每分段式分期造價計算公式：總造價247。總戶數(shù)當(dāng)期施工范圍的戶數(shù)＝當(dāng)期分段式施工造價。按以下節(jié)點支付：合同簽訂后7天內(nèi)，甲方支付乙方當(dāng)期分段式施工造價的10%。乙方在完成本項目設(shè)計圖紙、供電、施工等相關(guān)所有手續(xù)報批、審批通過后，并提交相關(guān)手續(xù)給甲方后，甲方預(yù)付乙方當(dāng)期分段式施工造價的20%；所有主要設(shè)備材料進(jìn)場報甲方驗收合格后7天內(nèi)甲方支付乙方當(dāng)期分段式施工造價的30%；分段工程竣工后供電公司驗收合格，7天內(nèi)甲方支付乙方當(dāng)期分段式施工造價的10%。掛表通電后，乙方提供材料、設(shè)備合格證、竣工圖等有效備案資料及發(fā)票給甲方后，7天內(nèi)甲方支付乙方當(dāng)期分段式施工造價的20%。余款10%在本合同工程全部竣工驗收后并與供電公司辦理完移交手續(xù)后，經(jīng)結(jié)算后甲方10天內(nèi)無息付清乙方款項。付款前提供等額有效的增值稅專用發(fā)票。七、工期本工程采用分段式分期施工，以甲方及監(jiān)理下達(dá)開工令和工期為準(zhǔn)，工期延誤按每天500元罰款。乙方收到甲方書面通知后三天內(nèi)應(yīng)進(jìn)場施工，并保證按照甲方書面開工令和工期要求(含如需專線的架設(shè)）時間內(nèi)竣工并通過供電公司驗收通電。在施工中如遇下列情況，甲方應(yīng)給乙方順延工期：因甲方工程款未按約定到位而影響工期；因自然災(zāi)害被迫停工；因甲方變更調(diào)整方案而不能繼續(xù)；因土建建筑施工原因而被迫停工；因乙方施工受到無故干擾而被迫停工。八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按《新建住宅供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，按圖施工以供電公司驗收合格同意送電為準(zhǔn)。九、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）、甲方的權(quán)利和義務(wù)在約定的時間內(nèi)做好施工前期準(zhǔn)備工作等。乙方申辦配供電設(shè)計、用電審批等 有關(guān)手續(xù)時，甲方應(yīng)積極提供必要的文件、報告、委托書等相關(guān)資料。在乙方施工過程中，如出現(xiàn)埋設(shè)管線需穿越市政設(shè)施或其他所有人的土地、房屋等，甲方應(yīng)出面協(xié)調(diào)，并承擔(dān)相關(guān)費用。在乙方施工過程中，如出現(xiàn)設(shè)計圖紙與實際情況不相符，甲方應(yīng)積極協(xié)調(diào)處理。甲方應(yīng)指派代表人 配合施工，解決甲方應(yīng)該解決的問題及其它事宜。工程未驗收，甲方不能提前使用或擅自改動設(shè)備，因此產(chǎn)生的損失和費用，由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)無償提供給乙方管、線、設(shè)備等存放的場所。甲方有責(zé)任統(tǒng)一組織現(xiàn)場治安保衛(wèi)工作，維護(hù)正常的施工秩序，確保乙方施工不受外部因素干擾。甲方保證按合同條款按期支付工程款。（二）、乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)甲方、供電公司審定的供配電設(shè)計圖紙及部頒標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行供貨、安裝、調(diào)試、保修一條龍服務(wù)。乙方應(yīng)按時向甲方報送設(shè)計方案和施工計劃，遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的管理。乙方全權(quán)負(fù)責(zé)本工程通過供電公司及相關(guān)部門驗收及接收，按時通電，否則承擔(dān)由此引起的甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。乙方在施工中必須采取安全措施，保證設(shè)備、材料、電表均符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生安全事故及人員傷亡事故，均由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。乙方應(yīng)按約定時間完成施工并通過驗收，并提供材料、設(shè)備合格證和竣工圖等有效備案資料給甲方。如未在規(guī)定的工期完成，每延誤一天甲方有權(quán)從乙方工程款中扣除人民幣2000元。做好現(xiàn)場消防、保衛(wèi)工作，承擔(dān)施工期間如發(fā)生消防事故或材料、設(shè)備等一切損失。乙方應(yīng)作好本工程所有管、線、設(shè)備等接地、防雷工程，否則所有責(zé)任均由乙方承擔(dān)。乙方應(yīng)指派代表人（身份證號：）配合施工和簽署相關(guān)文件，解決現(xiàn)場應(yīng)該解決的問題及其它事宜，所有經(jīng)其簽字的文件均為有效文件。乙方施工的供電設(shè)施質(zhì)保期為十二個月（不可抗力自然災(zāi)害損壞除外），自驗收合格并移交供電公司管理日期開始計算，在質(zhì)保期內(nèi)，因乙方材料質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量或施工質(zhì)量引起的損壞，乙方負(fù)責(zé)及時免費維修或更換；十、合同履約保證金本合同履約保證金伍萬元，合同簽訂前乙方須現(xiàn)金或匯款至甲方指定帳戶。乙方在 年 月 日前完成本項目設(shè)計圖紙、供電、施工等相關(guān)所有手續(xù)報批、審批通過后，并提交相關(guān)手續(xù)給甲方后即無息退還。乙方未完全履行合同約定的則甲方有權(quán)不退還履約保證金。十一、違約責(zé)任乙方使用的材料、設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙及雙方約定的生產(chǎn)廠家、品牌等（詳見附件），如擅自更換，甲方責(zé)令乙方須無條件整改并有權(quán)視情況給予處罰。乙方所用材料、設(shè)備質(zhì)量必須達(dá)到部頒標(biāo)準(zhǔn)且屬省電力公司招標(biāo)名錄，若經(jīng)供電公司檢驗未達(dá)到部頒標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求退貨，乙方必須無條件地更換合格產(chǎn)品，因此導(dǎo)致甲方或小區(qū)業(yè)主送電延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方所有損失。乙方不得以分段式分期施工時間跨度長等任何理由要求甲方追加造價或拖延、拒絕施工，否則須賠償甲方合同暫定總造價的10%的違約金。因乙方原因工期延誤超過10天，甲方有權(quán)單方解除合同及拒付尚未付乙方的工程款，乙方已進(jìn)場材料、設(shè)備歸甲方所有，乙方并雙倍歸還甲方已支付的工程款。在本合同正常履行期間，如乙方單方終止合同，乙方已施工的材料、設(shè)備歸甲方所有，乙方雙倍歸還甲方已支付的工程款及違約金20萬元。在本合同正常履行期間，如甲方單方終止合同，甲方需無條件及時結(jié)付乙方已進(jìn)場施工的材料、設(shè)備等工程款，并支付違約金20萬元。十二、其它約定甲方在未付清工程款之前，乙方施工安裝的所有設(shè)備產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方應(yīng)盡量友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院起訴。本合同如有未盡事宜，經(jīng)協(xié)商可另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力，本合同與補充合同約定不一致的，以補充合同的約定為準(zhǔn)。本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。甲方： 乙方： 代表： 代表： 電話： 電話：年 月 日