車庫內(nèi)墻涂料裝飾工程施工合同-資料下載頁
2024-10-28 09:54本頁面
【正文】 則要求更改方應(yīng)按更改色彩油漆內(nèi)墻工程量造價的50%賠償乙方的經(jīng)濟損失。乙方按合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方必須返工，由此產(chǎn)生的費用均由乙方承擔。合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交有關(guān)仲裁機構(gòu)或向法院起訴解決。第十一條其他事項本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。本合同 壹 式叁 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 貳 份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程價款全部結(jié)清后自動失效。合同簽定地點：甲方：（公章）乙方：（公章）法人委托代表：法人委托代表： 電話：電話： 地址：地址：年 月 日 年 月 日第五篇：內(nèi)外墻涂料裝飾工程施工合同外墻涂料裝飾工程施工合同甲方：乙方：甲方將工程，發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。第一條涂料品牌涂料品牌：第二條工程造價及結(jié)算方式本工程平涂面積約為M2，單價為：元/ M2（此單價不含稅金、配合費）工程總造價約為：，以現(xiàn)金結(jié)算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結(jié)合簽證按實結(jié)算。第三條合同工期甲方發(fā)出進場通知后，天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為日歷天。在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：第四條工程質(zhì)量等級甲方對工程質(zhì)量的要求；，在保質(zhì)期內(nèi)不脫皮，基本不褪色。雙方對工程質(zhì)量有爭議，提請建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁。第五條工程款支付乙方進場施工三日內(nèi)甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預(yù)留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內(nèi)甲方一次性付清乙方。第六條竣工驗收雙方對工程施工質(zhì)量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》JG7391標準進行驗收。第七條違約責任及爭議解決辦法合同生效后如有色號更改應(yīng)征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應(yīng)按更改色彩油漆內(nèi)墻工程量造價的50%賠償乙方的經(jīng)濟損失。乙方按合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方必須返工，由此產(chǎn)生的費用均由乙方承擔。合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交有關(guān)仲裁機構(gòu)或向法院起訴解決。第八條其他事項本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。本合同 壹 式叁份，甲方執(zhí) 壹份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程價款全部結(jié)清后自動失效。甲方：（公章）乙方：（公章）法人委托代表：法人委托代表：電話：電話：地址：地址：年月日年月日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1