【正文】 人與房屋的合法關系。乙方當場對留存的復印件加蓋合同章，加蓋再次復印無效章，對復印件的安全負責。合同履行完畢后，乙方將復印件交還給甲方。同時向乙方提供準確合法的房屋平面圖和水、電、氣、管線線路圖；向乙方提供應當提供的手續(xù)證明。，以備施工需要。允許乙方在房屋內(nèi)留住值班人員。、變通房屋原結(jié)構(gòu)、作用、設施、管線以及各級法規(guī)和管理單位不允許拆改、變通的事項時，必須向乙方出具政府部門和管理單位的同意批準文件及相關手續(xù)等。乙方核驗后，立即組織對應事項的施工。，應當全部騰空，至少部分騰空；房屋內(nèi)不得滯留易燃、易爆、易碎、有毒、有害等危險品；清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、其它物品等，必須采取必要的安全保護措施。與乙方辦理大件物品的交接手續(xù)。，必須向乙方出示合法有效的手續(xù)、憑證、文件，同時向乙方提供與手續(xù)、憑證、文件內(nèi)容相同的復印件。，雙方代表在乙方出具的“項目變更函”上署名確定增減和變更的項目內(nèi)容，確認增加或減少的裝修價款。甲方向乙方結(jié)付增加項目的價款后，乙方按具體要求及時組織施工。工期因此順延。，雙方公平協(xié)商，另行簽訂補充合同。確立項目內(nèi)容和質(zhì)量要求，確認增加的工程價款。甲方即行向乙方結(jié)付該工程價款。工期因此順延。，必須在開工日五天前通知乙方。開工日三天前，安排監(jiān)理與乙方進行工作銜接。、設施等，必須是符合設計和法定要求的合格產(chǎn)品。按期限準時供應到施工場地，如果延期送達，造成工期延誤，按延誤工期對待。因質(zhì)量不合格和型號差異、尺寸不符等原因影響工程質(zhì)量時，甲方承擔由此產(chǎn)生的維修、返工、工時、材料等費用，此款應當即行向乙方結(jié)付。工期因此順延。，屬于項目變更。甲方全責承擔涉及項目的相應費用，工期因此順延。、準確向乙方表明意愿，雙方公平協(xié)定變更裝修項目內(nèi)容、費用，避免產(chǎn)生誤會，延誤工期。甲方私自要求、逼迫乙方施工人員變更實施工程項目時，承擔由此造成的質(zhì)量問題、工期延誤、施工暫停等責任，工期因此順延。，致使乙方被迫停工、誤工時，承擔相應的經(jīng)濟補償責任。工期因此順延。，每延遲一日，按施工工費的1％作為誤工費支付給乙方。工期因此順延。、準時足額向乙方支付裝修價款，避免因此延誤工期，影響質(zhì)量，發(fā)生糾紛。合同一經(jīng)簽訂，甲方即行向乙方支付裝修價款總額的65％；當乙方裝修進展到木工進場時，甲方即行向乙方支付裝修價款總額的30％。甲方在工程合格驗收時，對乙方結(jié)算裝修價款總額的5％。，以免乙方因此停工。甲方未按約定時間支付裝修價款時，每逾期一天，按裝修價款總額的1％作為違約金支付給乙方。工期因此順延。選擇后一種方式時，也必須首先對水電項目等隱蔽工程予以驗收。合格驗收后，在乙方的《工程項目簽收單》上簽署姓名，簽注項目名稱，注明時間。，等同為甲方對房屋裝修驗收合格。，提供相關證件的復印件，在加蓋乙方合同章和再次復印無效章后交給甲方。合同履行完畢后，甲方交還給乙方。，所用材料、設施一律明碼標價，接受甲方監(jiān)督。按照裝修標準要求和設計標準要求提供材料、設施。甲方按照同樣的原則提供材料、設施。，達到甲方滿意。保證獨立進行的設計做到：協(xié)調(diào)、完整、符合有關設計理論的規(guī)律和原理，符合美學原理。乙方積極與甲方溝通協(xié)商，確立、確認關于設計、項目內(nèi)容、裝修價款的調(diào)整方案。（含經(jīng)由雙方確認的變更方案）相符合?；顒悠趦?yōu)惠內(nèi)容的具體細節(jié)、要求以及支持優(yōu)惠的條件以補充合同的方式約定。，并進行初次衛(wèi)生清掃后，再通知收房。有其它承諾時，忠實履行承諾。嚴防火災、管道堵塞、滲漏水、物品損壞等情況的發(fā)生。佩證上崗、文明施工，搞好環(huán)境維護，不驚擾鄰里。萬一發(fā)生時，盡快予以修復或賠償。對被驚擾的鄰里道歉。、設施承擔保管不當責任。、設施不符合質(zhì)量要求，規(guī)格差異、尺寸不符時，禁止使用。強行要求使用的一方承擔損失負責。、設施配套項目的施工質(zhì)量。乙方施工人員必須按照甲方代表指定的使用項目內(nèi)容和指定的位置使用甲方提供的材料、設施。，乙方承擔責任，工期不順延。，乙方承擔全部責任，工期不順延。，負責與甲方聯(lián)系有關施工、產(chǎn)品服務等等事宜。甲方應當通過該項目經(jīng)理持有的乙方法人代表委托書核驗其身份之后，與之建立聯(lián)系。，每日按施工工費的1%計算違約金支付給甲方，直至工費扣完為止。乙方保證工程質(zhì)量?？茖W配置，精心組織，盡可能加班加點保證工期。，工期順延。，工期因此順延。，乙方及時邀約甲方在指定的日期對工程項目進行驗收。乙方根據(jù)甲方實際情況再次邀約。甲方兩次逾期時，等同為甲方確認合格驗收。同時，甲方對乙方由此造成的工時損耗等損失負責。，乙方及時邀約甲方在約定的日期對房屋裝修進行合格驗收。乙方根據(jù)甲方實際情況再次邀約。甲方三次逾期時，等同為甲方確認合格驗收。乙方首次邀約日期被認定為交房日期。，向甲方交房，同時向甲方簽字發(fā)放質(zhì)保單。乙方不折不扣地履行質(zhì)保單上許下的諾言。，雙方如果發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，應當本著友好相處，平等對待，妥善處理的態(tài)度盡可能地協(xié)商解決。也可以向消費者協(xié)會等有關機構(gòu)申請調(diào)解解決。不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以到仲裁機構(gòu)申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。，相應收取維修費用。工期因此順延。、惡意造成的質(zhì)量問題，負全責，工期不順延；對甲方人員故意、惡意造成的質(zhì)量問題，加倍收取費用，工期順延；對第三方故意、惡意造成的質(zhì)量問題，向甲方收取相應費用。工期順延。，因工程質(zhì)量問題使雙方意見不一致而造成停工時，均不按誤工和延遲工期論處。雙方應當積極主動溝通交流，求同存異，消除誤會，統(tǒng)一認識。避免停工。停工的，盡快復工。，在合同履行期間，擅自解除合同的一方，以裝修總價款的20％作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應當按照對方實際損失予以補足。，切實履行各自的權(quán)利義務。任何一方需要變更合同的內(nèi)容時，要征求、尊重對方意見。雙方協(xié)商一致后，簽訂補充協(xié)議，確認變更內(nèi)容，確認對應款項的數(shù)值。，必須以書面形式詳細、充分說明終止合同的原因及事由，明確表達終止意思。得到對方認可后，按裝修價款總額的10％向?qū)Ψ街Ц哆`約金。在工程施工過程中要求終止合同的，除了承擔上述責任外，還要承擔由此對對方造成的信譽貶損、材料損耗、工時損耗、交通費用、運輸搬運費用、人員流失、設計費用、預算費用、設備折舊、管理人員工資以及應當計算在內(nèi)的損失的賠償責任。雙方結(jié)清帳款后，辦理終止合同手續(xù)。、項目內(nèi)容變更、補充合同等形成的材料費用、施工工費、違約金中沒有約定即行支付的和約定即行支付而沒有兌現(xiàn)的數(shù)額，以及其它應當計加的費用數(shù)額，與裝修價款總額相加減，得出的數(shù)值是裝修價款的實際數(shù)額。甲方按照實際數(shù)額向乙方結(jié)算。：a、現(xiàn)金支付。b、通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。、蓋章后生效。數(shù)字和手書部分加蓋乙方合同章。、合同附件、補充合同、意向協(xié)議書、施工圖紙、其它約定的手續(xù)文件屬于本合同構(gòu)成要件。甲乙雙方代表都要在本合同構(gòu)成要件上簽署姓名，簽注時間，簽注應當明確的內(nèi)容。甲方壹份，乙方貳份。構(gòu)成要件只需壹份的，由乙方保管；貳份的，雙方各執(zhí)壹份。住所地址：企業(yè)地址：工作單位：企業(yè)名稱：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：甲方代表：（簽章）乙方代表： 2011年月日2011年月日