【正文】 甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈(zèng)與、擔(dān)保等) 。合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。如甲方認(rèn)為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。第七條 違約責(zé)任乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。第八條 其他本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同相沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日定做合同范本13定作人：承攬人：定做產(chǎn)品為唐山市師范學(xué)院宿舍樓及國際交流中心項(xiàng)目所有強(qiáng)電配電系統(tǒng)中的配電箱(不包括高壓)。規(guī)格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產(chǎn)品。承攬方提供的報(bào)價(jià)清單只作為單體指導(dǎo)價(jià)，具體數(shù)量以定作人計(jì)劃為準(zhǔn)。價(jià)款的結(jié)算方式及期限：____________合同簽訂后，承攬方收到預(yù)付款10萬元后5天內(nèi)，將200個(gè)AL箱箱體(規(guī)格、型號)送到定作人指定地點(diǎn)，其余227個(gè)AL箱箱體(規(guī)格、型號)于10日送到定作人指定地點(diǎn)。按照定作人要求具體數(shù)量、規(guī)格、總價(jià)款、交貨日期等雙方補(bǔ)充協(xié)商，確定后定作方再支付預(yù)付款10萬元，承攬方將全部產(chǎn)品送到定作人指定地點(diǎn)后7日內(nèi)付清合同總價(jià)款的90%(包含預(yù)付款20萬元)。自承攬方負(fù)責(zé)調(diào)試完畢后一年內(nèi)無質(zhì)量問題，定作方支付合同總價(jià)款的5%。兩年內(nèi)無質(zhì)量問題，定作方支付合同總價(jià)款的5%后付清余款。原材料的提供方式、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由承攬人自行負(fù)責(zé)。技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙的提供及保密要求：定作人提供全套圖紙，但承攬人不得將本圖紙泄露出去，產(chǎn)品全部到貨后圖紙返回。質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)且負(fù)責(zé)質(zhì)量或電力部門對產(chǎn)品驗(yàn)收。包裝標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由承攬方自行負(fù)責(zé)。交(提)貨地點(diǎn)、方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：唐山市師范學(xué)院工地現(xiàn)場，車板交貨，由定作人卸車，運(yùn)費(fèi)由承攬方負(fù)擔(dān)。產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、提出產(chǎn)品異議的期限：貨到現(xiàn)場，由定作人開箱驗(yàn)貨，7日內(nèi)提出產(chǎn)品異議，產(chǎn)品免費(fèi)質(zhì)保期為兩年。違約責(zé)任：合同執(zhí)行中，雙方如有違約(到貨期或結(jié)款日期超出10日視為違約)，違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，到定作方人民法院解決。其它約定事項(xiàng)：在合同執(zhí)行中?，F(xiàn)場實(shí)際情況有變化，承攬方還未制作產(chǎn)品，以定作人實(shí)際變更為準(zhǔn)，費(fèi)用增加與減少，雙方協(xié)商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報(bào)價(jià)清單，單體價(jià)為參考)。圖紙中主要元器件為正泰產(chǎn)品，所涉及到附件，由承攬方負(fù)責(zé)且保證質(zhì)量。1本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本合同一式四份，雙方各持兩份，雙方簽字蓋章后生效。定作人名稱(章)：____________承攬人名稱(章)：____________日期：____________定做合同范本14定做方（以下簡稱甲方）：遼寧北辰窗業(yè)有限公司承攬方（以下簡稱乙方）：甲方委托乙方 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條：定做物第二條：定做物質(zhì)量要求：。，由雙方代表當(dāng)面封簽，作為驗(yàn)收的依據(jù)第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：，具體原材料名稱、規(guī)格、單位、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求以雙方確認(rèn)的附件內(nèi)容為準(zhǔn)。，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)充，乙方應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)按照甲方的要求調(diào)換或補(bǔ)充完畢，否則甲方拒絕付款。乙方未經(jīng)甲方同意，不得對甲方要求的原材料更換。第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法： 天內(nèi)向乙方提供定做物相關(guān)的洞口尺寸、施工圖紙、技術(shù)交底等相關(guān)技術(shù)資料。、門窗加工用料優(yōu)化單、生產(chǎn)下料單等，甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內(nèi)對乙方提供的資料進(jìn)行審核，經(jīng)甲方審核無誤（簽字）后乙方方可進(jìn)行加工。，發(fā)現(xiàn)乙方的門窗風(fēng)格設(shè)計(jì)圖紙、加工尺寸或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)回復(fù)，出具修改意見。如甲方在2日內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)要求乙方停止工作，因此造成的損失，由乙方賠償。、下料，按照合同約定按時(shí)交付設(shè)計(jì)圖紙、下料單、優(yōu)化單。對于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，甲方有權(quán)要求乙方更換重作，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，否則甲方有權(quán)拒絕付款。，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。一經(jīng)查實(shí)，乙方留存甲方的技術(shù)資料和復(fù)制品，無論是否投入使作或是否創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，乙方均承擔(dān)違約金。、技術(shù)和勞力，完成加工、定作、修繕等任務(wù)的全部內(nèi)容，不得將本合同約定的部分或全部內(nèi)容擅自轉(zhuǎn)包給第三方完成工作，否則甲方有權(quán)要求乙方停止施工，解除合同，并承擔(dān)違約責(zé)任。第五條：價(jià)款和付款方式： 元，總價(jià)款包括由乙方包工、包原材料、包稅金（17%增值稅）、包制作、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風(fēng)險(xiǎn)、包售后服務(wù)。本合同履行過程中不管市場價(jià)格如何變化，雙方均按本合同確定的價(jià)格結(jié)算。乙方如在價(jià)格增長而不履行或不完全履行合同，按合同暫定總價(jià)的20%給付甲方違約金。 元。進(jìn)度付款按批次進(jìn)行。甲方每次提貨前，乙方需向甲方提供每批次對應(yīng)價(jià)款金額的增值稅發(fā)票，否則甲方可先行提貨并順延付款時(shí)間。，所有結(jié)算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出，甲方不得對工程現(xiàn)場現(xiàn)金結(jié)算。，乙方應(yīng)當(dāng)提供金額相同的正式商業(yè)發(fā)票給予甲方。否則甲方有權(quán)不予付款。第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲方指派專人駐乙方廠內(nèi)，協(xié)助乙方進(jìn)行定做產(chǎn)品的加工、檢驗(yàn)、提貨相關(guān)工作。如乙方在定作產(chǎn)品過程中以次充好、偷工減料或其它質(zhì)量問題，甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方必須重新更換或重新制作，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，如果造成合同延期，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)甲方有權(quán)解除合同。 10 天內(nèi)驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為 90 天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換，費(fèi)用乙方自行承擔(dān)。，可由北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行鑒定，并以其檢驗(yàn)結(jié)果為確定貨物質(zhì)量的最終依據(jù)。第七條：提貨的時(shí)間和地點(diǎn)：：本合同簽訂后，甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時(shí)間向乙方發(fā)出書面訂貨制作通知，乙方應(yīng)根據(jù)該通知的要求進(jìn)行制作并按時(shí)向甲方供貨。，接貨單位（或接貨人）為甲方。每次提貨甲方應(yīng)以書面蓋章或簽字為準(zhǔn)。，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。第八條：包裝要求：型材貼膜不破壞，整體纏繞保護(hù)。由于包裝不合格導(dǎo)致定作物損壞或滅失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：：汽運(yùn)。 。第十條：乙方的違約責(zé)任：，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，并向甲方賠償被拒部分定作物總價(jià)值的兩倍。，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)拒收，拒收部分的原材料損失由乙方負(fù)責(zé)。，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損，丟失的，由乙方賠償損失。，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付，視為乙方不能完成交貨，甲方可解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，支付數(shù)額為不能交貨部分定作物總價(jià)值的30%，并承擔(dān)甲方因此所受的損失。在甲方發(fā)出書面解除合同通知后，乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運(yùn)送至甲方指定地點(diǎn)，在辦理解除合同的過程中，乙方不得有任何阻撓。，以使乙方設(shè)計(jì)的更符合甲方的生產(chǎn)要求。如乙方所交定作物不符合甲方規(guī)定的，或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，甲方有權(quán)要求乙方應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)正之責(zé)任，乙方拒絕補(bǔ)正的，甲方有權(quán)單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的，乙方應(yīng)向甲方支付合同解除部分所涉總價(jià)款15％的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無法執(zhí)行，甲方補(bǔ)償乙方已發(fā)生損失并支付乙方解除部分10％違約金。第十一條甲方的違約責(zé)任：未按合同規(guī)定的日期付款，每按逾期一天 ，按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。第十二條 其他約定：其他有關(guān)技術(shù)協(xié)議書、技術(shù)資料、圖紙等也是合同的組成部分。第十三條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。本合同自_ _年 _月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：開戶銀行： 開戶銀行：帳號： 帳號：日期： 日期：定做合同范本15甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同，具體條款如下：一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間貨品HF121HF122HF123HF125HF126HF127HF128品名背包(男女)單位個(gè)數(shù)量單價(jià)(不含稅)(男女)個(gè)背包(男女)個(gè)寬拉桿包(男女)個(gè)小拉桿包(男女)個(gè)小斜跨包(女)腰包(男)個(gè)個(gè)合計(jì)：8000個(gè)：總金額：194600元二、完成時(shí)間：乙方需按時(shí)出貨，并于xx年xxx月xxx日全部入庫。三、質(zhì)量要求：同生產(chǎn)確認(rèn)樣。四、包裝要求：每個(gè)產(chǎn)品入1個(gè)PE塑料袋，裝箱數(shù)量待定，線頭、污漬處理干凈。按需方的確認(rèn)樣品為驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)。五、交貨期限一經(jīng)簽訂需如期交貨，若因非不可抗拒因素影響需方發(fā)貨期，延一天按總貨款1%給予扣款，以此類推。六、交貨地點(diǎn)：在供方工廠驗(yàn)貨合格后付清貨款。由供方負(fù)責(zé)送至需方指定倉庫。七、結(jié)算方式及期限：預(yù)付定金：30%，余款于交貨后15天付清尾款。八、違約責(zé)任：一切產(chǎn)品因質(zhì)量問題均由供方負(fù)擔(dān)。九、解決合同糾紛的方式：本著雙方友好的關(guān)系，如有問題協(xié)商解決，如協(xié)商不成立交甲方所在的地方人民法院進(jìn)行裁決。十、其他約定事項(xiàng)：本合同經(jīng)供需雙方蓋章簽字后或通過傳真蓋章即生效，本合同一式兩份，雙方各持一份。甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xxxx年xxxx月xxxx日xx年xxxx月xxxx日第五篇：60歲以上不能認(rèn)定為工傷的相關(guān)法律規(guī)定《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》規(guī)定：“勞動(dòng)者達(dá)到法定退休年齡的，勞動(dòng)合同終止?！奔础秳趧?dòng)合同法》所調(diào)整的勞動(dòng)合同，只能是用人單位與未達(dá)法定退休年齡的勞動(dòng)者之間建立的勞動(dòng)合同?！秳趧?dòng)法》第18條“違反法律、行政法規(guī)的勞動(dòng)合同無效”的規(guī)定，而屬無效勞動(dòng)合同。另，國務(wù)院《關(guān)于工人退休、退職的暫行辦法》規(guī)定，男年滿60周歲，女年滿55周歲的應(yīng)當(dāng)辦理退休。60歲，因此不是法律意義上的勞動(dòng)者。而《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定：“職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進(jìn)行治療，享受工傷醫(yī)療待遇。”即只有“職工”才屬于工傷事故的主體范圍。而李某因不是法律意義上的勞動(dòng)者，自然不能成為職工，更不是《工傷保險(xiǎn)條例》所保護(hù)的對象?！稇椃ā芬?guī)定公民有勞動(dòng)的權(quán)利和義務(wù)，勞動(dòng)者有休息的權(quán)利，國家實(shí)行退休制度，退休人員的生活受到國家和社會(huì)的保障。這實(shí)際是規(guī)定了公民勞動(dòng)、休息、退休的權(quán)利，既然是權(quán)利，也就是說是否勞動(dòng)、休息或者退休的主動(dòng)權(quán)、選擇權(quán)在公民自己，公民有權(quán)主張，也有權(quán)放棄，而不是法律、法規(guī)規(guī)定公民有退休的義務(wù)，至退休年齡必須退休或是超過退休年齡就不符合勞動(dòng)者主體資格最高人民法院行政審判庭《關(guān)于離退休人員與現(xiàn)工作單位之間是否構(gòu)成勞動(dòng)關(guān)系以及工作時(shí)間內(nèi)受傷是否適用《工傷保險(xiǎn)條例》問題的答復(fù)》（2007年7月5日 [2007]行他字第6號）重慶市高級人民法院：你院（2006）渝高法行示字第14號《關(guān)于離退休人員與現(xiàn)在工作單位之間是否構(gòu)成勞動(dòng)關(guān)系以及工作時(shí)間內(nèi)受傷是否適用一案的請示》收悉。經(jīng)研究，原則同意你院第二種意見，即：根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》第二條、第六十一條等有關(guān)規(guī)定，離退休人員受聘于現(xiàn)工作單位，現(xiàn)工作單位已經(jīng)為其繳納了工傷保險(xiǎn)費(fèi)，其在受聘期間因工作受到事故傷害的，應(yīng)當(dāng)適用《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定處理。最高人民法院行政審判庭《關(guān)于超過法定退休年齡的進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民因工傷亡的，應(yīng)否適用請示的答復(fù)》（2010年3月17日 [2010]行他字第10號）山東高級人民法院：你院報(bào)送的《關(guān)于超過法定退休年齡的進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民因工傷亡的，應(yīng)否適用〈工傷保險(xiǎn)條例〉請示》收悉。經(jīng)研究，原則同意你院的傾向性意見。即：用人單位聘用的超過法定退休年齡的務(wù)工農(nóng)民，在工作時(shí)間內(nèi)、因工作原因傷亡的，應(yīng)當(dāng)適用《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工傷認(rèn)定。