鋼結(jié)構(gòu)樓梯施工合同乙方-資料下載頁
2024-10-07 00:04本頁面
【正文】 病、癲癇病、恐高癥及其他不適應(yīng)高空作業(yè)的人員，一律不準(zhǔn)從事高空作業(yè)的施工。承包人在施工中要確保用電安全，嚴(yán)防發(fā)生觸電事故，杜絕一切不安全隱患，定期對現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，不得隨意拉、接臨時電源線、裸線或直接插在電源插座上，如因承包人用電不慎所造成的一切后果由承包人負(fù)責(zé)。在施工范圍內(nèi)如對第三方（人、物）造成傷害，其后果由承包人負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部責(zé)任；如對發(fā)包人原有設(shè)備及成品等物品造成損壞的，由承包人負(fù)責(zé)對損毀物品進(jìn)行賠償。承包人在施工時不得隨意動用明火作業(yè)或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需動用明火作業(yè)，承包人應(yīng)事先掙得發(fā)包人同意，并提出書面申請批準(zhǔn)后，方可使用。并由承包人派專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工安全，保證安全無事故。如承包人私用明火、私存放易燃易爆等物品，產(chǎn)生的一切后果均由承包人負(fù)責(zé)。承包人在施工中，不得隨意擴(kuò)大施工占地面積，嚴(yán)禁堵塞交通及樓宇安全疏散通道，各種施工材料，設(shè)備不得亂堆亂發(fā)。對施工中遺留的各種廢料及物品，應(yīng)做到當(dāng)天施工當(dāng)天清理，保證施工現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。承包人在施工過程中不得隨意拆改移動消防專用設(shè)施設(shè)備。承包人在施工中人員凡在離地面兩米以上進(jìn)行的作業(yè)，都屬于高空作業(yè)。所有高空作業(yè)者，不論什么工種，進(jìn)行作業(yè)的時間、地點(diǎn)，也不論專業(yè)或臨時，均應(yīng)執(zhí)行高空作業(yè)安全管理規(guī)定。1施工過程中不得有打架斗毆，如出現(xiàn)此類事件，造成后果的，承包人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。，承包人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。1本條款未涉及的安全必須按《建設(shè)工程施工安全技術(shù)操作規(guī)程 》施工。十、工程驗(yàn)收：乙方所施工的鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和嚴(yán)格按《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB502052001的規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)接受甲方和監(jiān)理單位監(jiān)督驗(yàn)收。十一、工程資料： 乙方在竣工驗(yàn)收前一星期應(yīng)把所有應(yīng)提供的資料交給發(fā)包人。十二、違約甲方不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，乙方可延期工期或停工。乙方不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。若乙方不能按期竣工或中途退場時，乙方將承擔(dān)違約金：為合同總價款的5% 元。十三、爭議甲乙雙方在履行此合同時發(fā)生爭議，可申請當(dāng)?shù)毓ど袒蚪ㄔO(shè)行政主管部門進(jìn)行調(diào)解。同時也可向工程屬地仲裁委員會提請仲裁或向工程屬地人民法院提起訴訟。十四、保險(xiǎn)乙方必須為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn)，并為施工場地內(nèi)自由人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險(xiǎn)，并支付保險(xiǎn)費(fèi)用。保險(xiǎn)事故發(fā)生時，發(fā)包人和承包人應(yīng)盡力采取必須要的措施,防止或者減少損失。十五、其他招標(biāo)文件為合同的一部份。招標(biāo)文件中投標(biāo)人如中標(biāo)后，即視為本合同的乙方。本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，雙方全面履行本合同條款后此合同自行失效。發(fā)包人（公章）： 承包人（公章）：法定人（簽字）： 法定人（簽字）：或委托代理人(簽字): 或委托代理人(簽字):2018 年 月 日
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1