包工包料施工合同范本3篇_包工包料施工合同模板-資料下載頁
2025-08-20 08:48本頁面
【正文】 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定 本工程按施工圖紙或雙方協(xié)定方案、做法說明、設(shè)計變更及國家制度的施工規(guī)范組織施工、驗收。 采用合格的防水材料，進(jìn)場施工。 第五條 關(guān)于工程款支付的約定 防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后 15 天內(nèi)，甲方將工程款付至工程總造價 _80_%(除 5 %做質(zhì)量保證金外 )，其余款甲方在兩個月內(nèi)需全部付清給乙方。 保修期滿甲方在一個星期內(nèi)將保修金一次性支付給乙方。 第六條 工程保修 工程質(zhì)量保修期為三個月，質(zhì)量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應(yīng)保修金時給乙方辦理保修金欠條 ，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。 保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。 屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應(yīng)在接到保修通知之日后 3 個工作日內(nèi)派人。乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。 第七條 違約責(zé)任 甲方未按合同支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，所造成的工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔(dān)。 方必須確保工程工期和施工質(zhì)量及防 水工程順利進(jìn)行。如果基層達(dá)不到防水施工規(guī)范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負(fù)責(zé)補(bǔ)給乙方。 乙方在施工過程中，嚴(yán)格按圖紙或按雙方協(xié)定方案及甲方技術(shù)交底施工達(dá)到保質(zhì)保量。 方在施工中，甲方注意對成品進(jìn)行保護(hù)，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，由甲方負(fù)責(zé)處理。需要返工的由甲方負(fù)責(zé)費用。 八條 爭議糾紛 合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。 未盡事宜，雙方共同協(xié)商，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同具法律效力。 本合同的執(zhí)行中發(fā)生爭議，當(dāng)事人不愿通過協(xié)商時，應(yīng)向甲方所在的人民法院起訴。 第十條 本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程 竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。 甲 方：乙方： 年月日： 包工包料施工合同范本 _包工包料施工合同模板相關(guān)：
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1