建筑裝飾工程施工合同(甲種本)(doc7)-資料下載頁
2025-01-01 07:47本頁面
【正文】 機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可以向人民法院起訴。雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解做出后7天內(nèi)執(zhí)行。在實際工程中雙方可以協(xié)議對爭議進行一次或幾次調(diào)解，這些調(diào)解都要按上述例子一一寫明；也可以協(xié)議由仲裁機構(gòu)仲裁或人民法院判決。第三十條甲方違約應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任應(yīng)按以下各項分別作出說明：1．承擔(dān)因違約發(fā)生的費用，應(yīng)寫明費用的種類。如工程的損壞及因此發(fā)生的拆除、修復(fù)等費用支出，乙方因此發(fā)生的人工、材料、機械和管理費用支出；2．支付違約金，要寫明違約金的數(shù)額和計算方法、支付的時間；3．賠償損失。違約金的數(shù)額不足以賠償乙方的損失時，應(yīng)將不足部分支付給乙方，作為賠償。并寫明損失的范圍和計算方法，如損失的性質(zhì)是直接損失還是間接損失，損失的內(nèi)容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費，是否包括窩工期間乙方本應(yīng)獲得的利潤等。第三十一條本條應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩須夂蚯闆r和工程的要求，對造成工期延誤和工程破壞的不可抗力作出規(guī)定。如規(guī)定以下情況均屬不可抗力：1．當(dāng)?shù)亓叶龋撸叨纫陨系牡卣穑?．＿＿級以上持續(xù)＿＿天的大風(fēng)；3．＿＿毫米以上持續(xù)＿＿天的大雨；4．日氣溫超過＿＿度，持續(xù)＿＿天；5．日氣溫低于＿＿度，持續(xù)＿＿天；第三十二條 在辦理保險時，應(yīng)寫明甲方人員和第三方人員在施工現(xiàn)場生命財產(chǎn)安全的保險內(nèi)容、保險金額及由誰辦理和承擔(dān)費用。地方政府規(guī)定，或當(dāng)事人雙方協(xié)議要求鑒證、公證的，由鑒證、公證部門將意見寫在協(xié)議條款的鑒證、公證意見一欄，并加蓋印鑒。附表一：工程項目一覽表單位或分部工程名稱建筑面積裝飾內(nèi)容工程造價開工日期竣工日期附表二：工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表序號材料或設(shè)備 名 稱規(guī)格型 號單位數(shù)量單價供應(yīng)時間送達地點備注第 7 頁 共 7 頁
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1