電分包合同-資料下載頁(yè)
2025-01-01 05:10本頁(yè)面
【正文】 出現(xiàn)安全事故，甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。甲方強(qiáng)調(diào)乙方所有施工人員在工地食宿，禁止乙方施工人員私自回家，乙方人員在施工工程中生病、發(fā)生交通等意外事故（包括乙方自身原因?qū)е录追郊暗谌饺藛T受到意外傷害），一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。1施工過(guò)程中，乙方應(yīng)準(zhǔn)備充足的人員，如果影響甲方的施工和進(jìn)度，其一切損失由乙方承擔(dān)。乙方在人員緊缺不足的情況下，甲方有權(quán)利補(bǔ)充人員，其人工費(fèi)由甲方來(lái)定，所發(fā)生費(fèi)用從乙方工程款中扣除，延誤工期所造成的損失由乙方承擔(dān)。因乙方原因嚴(yán)重影響甲方施工進(jìn)度的，甲方有權(quán)終止分包協(xié)議，并僅支付已完合格工程的50%的工程款。1配合工地安全員搞好安全教育和填寫(xiě)三級(jí)教育的有關(guān)事項(xiàng)。乙方所使用的建筑材料必須提前7天向甲方提供使用計(jì)劃，由甲方審核后予以提供。1乙方保證每月發(fā)放工人工資與甲方同步進(jìn)行，一旦發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資的行為，甲方將依據(jù)拖欠金額對(duì)乙方加倍處罰。1精心組織施工，在保證質(zhì)量的前提下以最快的速度來(lái)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的完成。1嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按甲方技術(shù)人員交底及施工圖紙施工，克服質(zhì)量通病，搞好細(xì)部處理，做到一次成優(yōu)。1加強(qiáng)對(duì)職工的安全管理做好職工的安全教育工作，嚴(yán)格按安全操作規(guī)程施工，在施工中發(fā)生的安全事故一切費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。一次違章罰款，二次違章辭退。1節(jié)約材料，施工中做到工完料盡場(chǎng)地清，積極主動(dòng)創(chuàng)建市文明標(biāo)化工地。1嚴(yán)格執(zhí)行施工進(jìn)度計(jì)劃，若乙方自身原因延誤工期，每延誤一天罰款1000元/棟，經(jīng)甲方指出后無(wú)解決措施的，甲方將中止協(xié)議，并按已完成工程量的工程款80%結(jié)算。中途退場(chǎng)時(shí)甲方不承擔(dān)乙方任何費(fèi)用因質(zhì)量原因勒令退場(chǎng)的，按完成工程量80%結(jié)算，甲方不承擔(dān)其它任何費(fèi)用。十 違約和爭(zhēng)議如發(fā)生違約和爭(zhēng)議，甲乙雙方協(xié)商不成，應(yīng)提交 仲裁委員會(huì)按該仲裁會(huì)規(guī)則進(jìn)行仲裁，或提交 人民法院申請(qǐng)判決。仲裁結(jié)果或判決結(jié)果，對(duì)甲乙雙方均有約束力。十一 其他本協(xié)議一式肆份，甲方叁份，乙雙一份，協(xié)議雙方簽章（字）后生效。工程款結(jié)清后失效。協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。附件：安全協(xié)議書(shū)(以下無(wú)正文)甲方： 乙方：電工班組代表（簽字）： 代表（簽字）：電話： 電話：身份證號(hào)：年 月 日 年 月 日 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1