【正文】 未按本合同規(guī)定的日期竣工，將按合同條款第20條及附錄A處理；(3) 雙方由于未履行合同規(guī)定的義務(wù)，給對方造成經(jīng)濟(jì)損失，其損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。(4) 如乙方有與甲方工作人員串通進(jìn)行假簽證、違反廉潔協(xié)議或者采用其他違反誠實(shí)信用原則的不正當(dāng)手段等損害甲方利益的行為，應(yīng)承擔(dān)下列違約責(zé)任：(a)如在合同履行過程中被發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)不予支付相應(yīng)的工程款，甲方有權(quán)在結(jié)算金額中扣下合同總價(jià)款5％作為乙方支付給甲方的違約金，甲方有權(quán)單方解除合同，由此造成的損失均由乙方承擔(dān)。甲方將乙方在合作單位名單中剔除，日后不再與乙方進(jìn)行任何合作。(b)如在雙方結(jié)算完畢后發(fā)現(xiàn)的，乙方應(yīng)退還相應(yīng)的工程款，甲方可向乙方追究工程合同總價(jià)款5％的違約金，且乙方應(yīng)在收到甲方通知之日起5天內(nèi)支付，由此給甲方造成的損失均由乙方承擔(dān)。甲方將乙方在合作單位名單中剔除，日后不再與乙方進(jìn)行任何合作。3 法律適用本合同適用中國法律、行政法規(guī)及工程所在地地方法規(guī)。除非合同中另有約定，國家及工程所在地建設(shè)行政主管部門和其他有關(guān)主管部門制定的行政規(guī)章和規(guī)范性文件也適用于本合同。3 爭議的解決(1) 雙方由于或起因于合同或工程施工而發(fā)生任何爭議時(shí)，無論是在工程施工中還是竣工后，此類爭議可以先通過友好協(xié)商解決或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門調(diào)解。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的，均提請工程所在地法院解決。(2) 發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)并保護(hù)好已完工程：(a)單方違約導(dǎo)致合同已無法履行，雙方協(xié)議停止施工。(b)不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。(c)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。附錄：條 款序號內(nèi)容條款號說明與要求1開工日1第五部分B部詳見第五部分B部2竣工日1第五部分B部詳見第五部分B部3逾期竣工或完工賠償金誤期違約金20‰，但總額不超過合同總價(jià)的5%（注：延誤期不僅包括乙方的整體竣工延誤天數(shù)，亦包括在各施工節(jié)點(diǎn)上的延誤天數(shù)）。4保修期22保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收合格之日算起。詳見附錄B。除特別說明外，本工程或其部份完工日起至全部工程最終實(shí)際竣工驗(yàn)收之日后24個(gè)月(分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程，按單項(xiàng)工程分別計(jì)算保修期)。5預(yù)付款31無6中期付款時(shí)間32除非《協(xié)議書》中另有約定，發(fā)出《中期付款驗(yàn)收表》后，在下月 21 日之前向乙方支付該部分工程量造價(jià)的85%；辦理驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)并移交全部資料后，甲方在20天內(nèi)向乙方支付至竣工結(jié)算總價(jià)的98%。7申請中期付款日32除非《協(xié)議書》中另有約定，應(yīng)于每月20日之前呈交月度進(jìn)度款申請單8保修金百分率附錄B工程結(jié)算額的2%9結(jié)算期34收到第33條款要求的資料后(以較后時(shí)間為準(zhǔn)) 三個(gè)月內(nèi)辦理核對 編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第71頁 共72頁附錄A:工程工期及誤期違約金工程工期及誤期違約金工程名稱:序號工程項(xiàng)目開工日期竣工或完工日期工程工期逾期竣工或完工賠償金(人民幣/每天備注1（注：提前7天通知或具體日期）‰，但總額不超過合同總價(jià)的5%（注：延誤期不僅包括乙方的整體竣工延誤天數(shù)，亦包括在各施工節(jié)點(diǎn)上的延誤天數(shù)）。234567810說明:(1)如發(fā)生誤期違約的情況,誤期違約金將在合同總價(jià)中扣除.(2)開工日期以甲方實(shí)際交場的日期為準(zhǔn),若甲方延遲或提早部分位置的交場時(shí)間并不構(gòu)成乙方對有關(guān)工期要求作出任何索賠的理由.甲方: 項(xiàng)目工程部經(jīng)理: 項(xiàng)目設(shè)計(jì)代表: 項(xiàng)目公司總經(jīng)理:附錄B：工程質(zhì)量保修書工程質(zhì)量保修書甲方(全稱)： 乙方(全稱)： 為保證 工程施工合同 (工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用，雙方協(xié)商一致，簽訂本工程質(zhì)量保修書。乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容質(zhì)量保修范圍包括： (即乙方施工的工程范圍) 二、質(zhì)量保修期質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收合格之日算起，除下列特殊說明外，本工程的保修期限均以 24個(gè)月為準(zhǔn)。分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程，按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下： ； ；除上述外，其它工程的保修期限均以有關(guān)政府部門所發(fā)的指令為準(zhǔn)。 三、質(zhì)量保修責(zé)任1. 甲方以適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ曳揭院?，乙方須在接獲甲方維修工作通知后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行維修，保證足夠的維修材料維修服務(wù)人員執(zhí)行維修工作，并在雙方協(xié)商經(jīng)甲方確認(rèn)的期限內(nèi)完成維修工作。若乙方超過24小時(shí)后才進(jìn)行維修工作的，每次應(yīng)向甲方支付違約金人民幣1000元整；若乙方未能在甲方通知要求的時(shí)間內(nèi)按照本條約定履行其保修義務(wù)的，每逾期一日應(yīng)向甲方支付違約金人民幣1000元整。若因設(shè)計(jì)缺陷、甲供材料質(zhì)量、使用不當(dāng)?shù)确且曳截?zé)任引起的質(zhì)量缺陷仍由乙方負(fù)責(zé)維修，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。2. 乙方未能在甲方要求按照本條約定履行其保修義務(wù)，則甲方可以委托他人按照合同約定的要求進(jìn)行缺陷修復(fù)。在不限制甲方采取其他方式獲得補(bǔ)償?shù)那闆r下，所發(fā)生的費(fèi)用(發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)用加損失費(fèi)用之20％的甲方管理費(fèi))以及乙方應(yīng)支付的違約金可以從合同總價(jià)中扣除，此等費(fèi)用不需事先爭取乙方同意。3. 如果同一位置或同一缺陷或成因而維修兩次依然不能徹底處理好，甲方有權(quán)選擇以下任何一種方式執(zhí)行，乙方不得異議：(1)乙方執(zhí)行，乙方在接到甲方書面通知之日起在書面通知的限定期限內(nèi)執(zhí)行一次性徹底維修；(2)另外委托專業(yè)公司代為處理執(zhí)行，所涉及的一切費(fèi)用(含維修、其它使用者、發(fā)包方支付所有費(fèi)用及所有費(fèi)用之20％的甲方管理費(fèi))在工程款中扣除，此等費(fèi)用不需事先征取乙方同意。4. 乙方在處理維修工程中，午膳時(shí)間不允許停工(除非甲方特別提出)。另如午膳時(shí)間出現(xiàn)突發(fā)性維修問題，發(fā)包方有權(quán)先代為即時(shí)處理，涉及費(fèi)用(含維修、其它使用者、發(fā)包方支付所有費(fèi)用及所有費(fèi)用之20％的甲方管理費(fèi))由乙方負(fù)責(zé)，甲方不能處理的，可立即安排乙方到場處理(乙方須接到通知后2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理)。5. 道路工程在乙方前2年的質(zhì)量保修期內(nèi)，若屬于乙方責(zé)任范圍內(nèi)的保修為無償保修；其后質(zhì)量保修年限內(nèi)的保修為有償保修。四、質(zhì)量保修金的計(jì)算本工程約定的工程質(zhì)量保修金為工程結(jié)算價(jià)款的 2 %，質(zhì)量保修金由甲方于工程結(jié)算款中直接預(yù)留，且不計(jì)取任何利息。本工程雙方約定乙方向甲方支付工程質(zhì)量保修金金額為 / (大寫： / )。質(zhì)量保修金銀行利率為 / 。 五、質(zhì)量保修金的返還雙方約定在工程綜合驗(yàn)收完成后 24個(gè) 月，甲方為乙方辦理同期保修項(xiàng)目的保修終結(jié)手續(xù)后28個(gè)工作日，甲方將剩余保修金返還乙方。質(zhì)量保修金返還乙方后，乙方仍將嚴(yán)格按照本工程質(zhì)量保修書第二條所約定的質(zhì)量保修期限履行保修責(zé)任。否則，甲方有權(quán)從其他工程款扣除相應(yīng)的費(fèi)用。六、其他本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲方乙方雙方共同簽署，其有效期限至保修期滿。如保修金不足以支付賠償或違約金的，發(fā)包方有權(quán)向承包方追償或在其他工程款中扣除。(下一頁為雙方簽署欄，無正文)(本頁為雙方簽署欄，無正文)甲方：(公章) 乙方：(公章)住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：(或授權(quán)簽約人)： (或授權(quán)簽約人)： 簽約時(shí)間： 年 月 日第三部分(履約保函（樣本）)履約保函（樣本）履約保函（樣本）根據(jù)本保函，我們雙方，即法定辦事處設(shè)于 的 （以下簡稱“承包人”）和法定辦事處設(shè)于 的 （以下簡稱“擔(dān)保人”）明確地向法定辦事處設(shè)于 （以下簡稱“建設(shè)單位”）承擔(dān)承包合同金額10%，即人民幣 (RMB )的保證金。對該項(xiàng)金額的支付，承包人和擔(dān)保人及他們的繼任者和受讓者均應(yīng)根據(jù)本保函內(nèi)的條款受到不可推委的約束。 我們雙方現(xiàn)于 年 月 日在本保函上簽字蓋章。有鑒于：1. 承包人根據(jù)建設(shè)單位于 年 月 日向分包人發(fā)出的中標(biāo)通知書，負(fù)責(zé)承建及完成所述的承包工程及按承包合同文件為工程的一切缺陷提供補(bǔ)修；以及承包人需向建設(shè)單位提供本保函，以保證承包人將會如約履行上述承包合同內(nèi)所述的義務(wù)。根據(jù)承包合同，承包人同意提供承擔(dān)承包合同金額１０％，即人民幣 (RMB )的保證書，以保證承包人履行承包合同所述的義務(wù)。應(yīng)承包人要求，擔(dān)保人同意向建設(shè)單位擔(dān)保承包人將完全履行承包合同中的責(zé)任。 本保函的條件為：1. 假如承包人正確履行及遵守承包合同及保函內(nèi)所有條款、條文、條件、規(guī)條、工程規(guī)范，則本保函自動終止無效。2. 假如承包人違約，擔(dān)保人應(yīng)在收到建設(shè)單位的有關(guān)通知后，無需對違約事宜作進(jìn)一步證明便立即以本保函所訂明的保證金為限額賠償建設(shè)單位的損失。若累計(jì)的賠償金達(dá)到該保證金限額，則此后本保函的義務(wù)即告終止無效，否則本保函仍應(yīng)完全有效；同時(shí)，即使承包合同內(nèi)有關(guān)條款指明的設(shè)計(jì)、承建、完成、驗(yàn)收及維修的范圍及性質(zhì)有任何變更，又或建設(shè)單位或工程師對承包合同作出緩期或減免、又或承包合同的任何事項(xiàng)對承包人作出縱容、容忍、寬恕、賠償、讓步的行為，又或承包人未能管理妥善以防止錯(cuò)漏出現(xiàn)，又或任何令承包人或其它任何人受到法律限制以使承包人無法履行承包合同，均不能使擔(dān)保人免于承擔(dān)上述保函規(guī)定的責(zé)任。3. 本保函應(yīng)由建設(shè)單位嚴(yán)厲執(zhí)行而不需要進(jìn)行有關(guān)步驟以獲得承包人的任何裁定或判決。4. 本保函應(yīng)共同和個(gè)別地對承包人和擔(dān)保人及他們的繼任者和受讓者有約束力（但承包人及擔(dān)保人不得在取得建設(shè)單位的書面認(rèn)可前，將其有關(guān)承包合同的權(quán)利和責(zé)任轉(zhuǎn)讓）， 并應(yīng)確保建設(shè)單位及其繼任者和受讓者的利益。建設(shè)單位有全權(quán)及自由轉(zhuǎn)讓本保函的利益，建設(shè)單位毋須取得承包人及擔(dān)保人的確認(rèn)或通知承包人及擔(dān)保人。而當(dāng)轉(zhuǎn)讓情況發(fā)生時(shí)，承包人及擔(dān)保人仍會受本保函的所有條文及條件絕對約束，并將受讓人視為建設(shè)單位。5. 即使承包合同內(nèi)任何一條承包合同條款出現(xiàn)不合法、失效或作廢，擔(dān)保人對本保函的責(zé)任亦不能避免及作廢。6. 在工程師發(fā)出總承包合同的保修責(zé)任終止證書前，本保函有關(guān)的任何索償事宜仍完全有效。7. 本保函將受中華人民共和國法律約束及按中華人民共和國法律解釋。 擔(dān)保人：（公章） 承包人：（公章） 住所： 住所：法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 第四部分(廉潔協(xié)議)廉潔協(xié)議廉 潔 協(xié) 議甲方(全稱)： 乙方(全稱)： 為了在工程建設(shè)中保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，結(jié)合工程建設(shè)的特點(diǎn)，甲乙雙方訂立協(xié)議如下：一、雙方應(yīng)當(dāng)自覺遵守國家、地方法律法規(guī)以及本協(xié)議的約定，在建設(shè)工程承發(fā)包，合同的訂立、履行過程中廉潔自律。二、甲方及其工作人員不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好處費(fèi)。三、甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得在乙方報(bào)銷任何應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用。四、甲方工作人員不得參加可能對公正開展業(yè)務(wù)有影響的宴請和娛樂活動。如甲方工作人員確因?qū)嶋H情況須參加宴請、進(jìn)行娛樂活動的，須事先按行政隸屬關(guān)系上一級批準(zhǔn)。五、甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。六、乙方不得接受甲方工作人員介紹的家屬或者親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟(jì)活動。七、乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相關(guān)業(yè)務(wù)，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員贈送禮金、有價(jià)證券和貴重物品等，或給甲方工作人員報(bào)銷其個(gè)人費(fèi)用，或邀請甲方工作人員外出旅游和進(jìn)入營業(yè)性娛樂場所，或?yàn)榧追焦ぷ魅藛T住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國等提供方便。八、乙方不得為謀