建設(shè)工程勘察合同(二)(示范文本)〔巖土工程設(shè)計(jì)、治理、監(jiān)測(cè)〕-資料下載頁(yè)
2025-05-17 12:21本頁(yè)面
【正文】 不合格，承包人在限定時(shí)間內(nèi)修補(bǔ)后重新檢驗(yàn)，直至合格；若發(fā)包人接通知后２４小時(shí)內(nèi)仍未能到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，承包人可以順延工程工期，發(fā)包人應(yīng)賠償停、窩工的損失。１０．４工程完工，承包人向發(fā)包人提交巖土治理工程的原始記錄、竣工圖及報(bào)告、成果、文件、發(fā)包人應(yīng)在＿＿＿＿天內(nèi)組織驗(yàn)收，如有不符合規(guī)定要求及存在質(zhì)量問題，承包人應(yīng)采取有效補(bǔ)救措施。１０．５工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包人提前使用和擅自動(dòng)用，由此發(fā)生的質(zhì)量、安全問題，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，并以發(fā)包人開始使用日期為完工日期。１０．６完工工程經(jīng)驗(yàn)收符合合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，自驗(yàn)收之日起＿＿天內(nèi)，承包人向發(fā)包人移交完畢，如發(fā)包人不能按時(shí)按管，致使已驗(yàn)收工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)，如承包人不能按時(shí)交付，應(yīng)按逾期完工處理，發(fā)包人不得因此而拒付工程款。第十一條 本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與承包人協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。第十二條 其它約定事項(xiàng)：＿＿＿＿＿＿＿＿第十三條 爭(zhēng)議解決辦法本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，發(fā)包人、承包人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，發(fā)包人、承包人同意由＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會(huì)仲裁。發(fā)包人、承包人未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。第十四條 合同生效與終止本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效；按規(guī)定到省級(jí)建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案；發(fā)包人、承包人認(rèn)為必要時(shí)，到項(xiàng)目所在地工商行政管理部門申請(qǐng)鑒證。發(fā)包人、承包人履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同終止。本合同一式＿＿份，發(fā)包人＿＿份、承包人＿＿份。發(fā)包人名稱： 承包人名稱：（蓋章） （蓋章）法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）住 所： 住 所：郵政編碼： 郵政編碼：電 話： 電 話：傳 真： 傳 真：開戶銀行： 開戶銀行：銀行帳號(hào)： 銀行帳號(hào)：建設(shè)行政主管部門備案： 鑒證意見：（蓋章） （蓋章）備案號(hào)： 經(jīng)辦人：備案日期： 年 月 日 鑒證日期： 年 月 日 寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)好幫手
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1