建筑外裝飾工程承包合同-資料下載頁(yè)
2025-05-15 04:26本頁(yè)面
【正文】 仍然不能按期 竣工時(shí)，每延誤一天由乙方承擔(dān)本合同價(jià)款萬(wàn)分之一的罰金， 最多不超過總價(jià)款的1%。 一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方承 擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。 當(dāng)一方向另一方提出索賠時(shí)，要有正當(dāng)索賠理由，且有索賠 事件發(fā)生時(shí)的有效證據(jù)。在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向?qū)Ψ? 提交索賠報(bào)告及有關(guān)資料。 甲乙雙方在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，可以通過友好協(xié)商或者要 求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào) 解不成時(shí)，向 起訴。 發(fā)生爭(zhēng)議后，除非甲乙雙方協(xié)議停止施工或法院要求停止施 工以外，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已 完成的工程。 第16條 工程分包、不可抗力、保險(xiǎn)、合同解除 非經(jīng)甲方同意，乙方不得將承包的工程進(jìn)行任何分包。 因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期由雙方按以下方法 分別承擔(dān)：⑴ 工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致的第三人人員傷亡和 財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)待施工的材料、半成品的損 害，由甲方承擔(dān)。⑵ 甲乙方人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。⑶ 乙方施工機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由乙方承擔(dān)。⑷ 停工期間施工現(xiàn)場(chǎng)的管理及保衛(wèi)工作由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所 發(fā)生的費(fèi)用。⑸ 工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。⑹ 延誤的工期相應(yīng)順延。 工程開工前，由甲方為本建設(shè)工程辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，并為施工 場(chǎng)地內(nèi)自有人員及第三人人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn) 費(fèi)用。 乙方為施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)從事危險(xiǎn)作業(yè)的乙方施工人員辦理意外傷 害保險(xiǎn)，并支付保險(xiǎn)費(fèi)用。 有下列情況之一的，甲方與乙方可以解除合同： ⑴ 因不可抗力致使本合同無法履行。 ⑵ 因一方違約（包括因甲方原因造成工程停建或緩建）致使 本合同無法履行。 合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料的移交工 作，甲方按合同約定支付已完工的工程價(jià)款。已經(jīng)訂貨的材 料由訂貨方負(fù)責(zé)退貨，所發(fā)生的費(fèi)用和損失由造成合同解除 的責(zé)任方承擔(dān)。 合同解除后，不影響甲乙雙方在本合同中約定的有關(guān)結(jié)算條 款的法律效力。 第17條 其他約定 本合同在雙方法人代表（或其委托人代理人）簽字并且加蓋 甲乙雙方單位公章（或合同專用章）后生效。除有關(guān)工程保 修和質(zhì)量保證條款外，本合同在雙方結(jié)算后甲方支付完畢結(jié) 算價(jià)款后即告終止。工程保修和質(zhì)量保證條款分別于保修期 滿和質(zhì)量保證期滿后終止。 本合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保存壹份。 經(jīng)甲乙雙方同意，本合同副本 8 份，其中甲方持有4 份，乙方持有 4 份。 本合同附件說明。附件1：承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表。 在合同執(zhí)行過程中，根據(jù)工程實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致可 另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的合同文件組成部分。 本合同簽訂的時(shí)間： 年 月 日 本合同簽訂的地點(diǎn)： 。甲方（公章）：法 定 地 址： ，郵 編：法定代表人 ： ，委托代理人：電 話： ，傳 真：開 戶 銀 行： ，帳 號(hào)：乙方（公章）：法 定 地 址： 郵 編：法定代表人 ： ，委托代理人：電 話： ，傳 真：開 戶 銀 行： ，帳 號(hào)：18 / 19
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1