園林綠化施工合同書(shū)(通用版)-資料下載頁(yè)
2025-05-14 18:41本頁(yè)面
【正文】 3） 發(fā)包人未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；（4） 因工程量變化或重大設(shè)計(jì)變更影響工期；（5） 非承包人原因停水、停電等原因造成停工；（6） 不可抗力及自然災(zāi)害；（7） 發(fā)包人同意工期相應(yīng)順延的其他情況；（8） 其他可調(diào)整工期的因素： 承包人在以上情況發(fā)生后3日內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向發(fā)包人、監(jiān)理方提出報(bào)告。發(fā)包人在收到報(bào)告后7日內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要求已被確認(rèn)。四、合同價(jià)款與支付合同價(jià)款及調(diào)整 本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)款方式確定。：憑設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單調(diào)整工程量，甲方認(rèn)可的基價(jià)為決算依據(jù)。工程量確認(rèn) 承包人向工程師提交已完工程量報(bào)告的時(shí)間： 每月25日前，向監(jiān)理工程師提交已完成工量。工程款（進(jìn)度款）支付雙方約定的工程款（進(jìn)度款）支付的方式和時(shí)間： 合同簽訂后，每月 25 日前支付核實(shí)完工工程量?jī)r(jià)款的80﹪，工程完工驗(yàn)收合格后付到總工程量?jī)r(jià)款的95﹪，余款在保修、養(yǎng)護(hù)期后付清。 五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 1工程質(zhì)量 工程質(zhì)量必須達(dá)到合格（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按業(yè)主設(shè)計(jì)要求及行業(yè)規(guī)范執(zhí)行），因乙方故意延誤致使工程未能按時(shí)結(jié)算或提請(qǐng)驗(yàn)收的，本工程不能評(píng)定為合格。 乙方提供的苗木必須事先控制質(zhì)量，苗木規(guī)格嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行選擇，苗木種植質(zhì)量必須嚴(yán)格按照綠化種植規(guī)范。 苗木成活率達(dá)到100%。 1竣工驗(yàn)收，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。雙方現(xiàn)場(chǎng)檢查工程質(zhì)量，質(zhì)量合格，即由甲方簽收。 承包人提供竣工圖的約定： 在工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)提供竣工資料肆套。 爭(zhēng)議 1爭(zhēng)議的解決 ，合同各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能既解決，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他 ，由甲、乙雙方友好協(xié)商，另簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力?！ ?，與本合同具有同等法律效力?！ ?、蓋章之日起生效，并在保養(yǎng)期界滿，接清余款之日起自行終止?！? 8
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1