勞務施工承包合同(包清工)-資料下載頁
2025-05-14 06:29本頁面
【正文】 容應包括本合同內所定的各項批標及投標文件內的承諾條件，如：工期、質量、安全、環(huán)境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數，農忙季節(jié)的人員數量，支付農民工資，遵紀守法等。若達不到以上內容所規(guī)定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額；若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成的損失； 本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規(guī)定的要求后，則甲方在一個月內返還乙方的履約保證金（不計利息）。 第十七條 違約責任 甲方的違約責任：甲方不能按時支付勞務費時，應提前通知乙方。在建設單位結算后 30 日內仍不能支付勞務費的，雙方未能協(xié)商新的解決辦法的，乙方有權撤走其人員，并通過法律途徑追回拖欠的勞務費。 乙方的違約責任： 乙方人員未按甲方要求進場施工，造成工期延誤，按每延誤一天 2000 元從勞務費中扣除。乙方在甲方通知后5日內仍未進場的，甲方可單方解除合同，并要求乙方支付違約金 2000 元；乙方無故撤走部分或全部工人，并且因此造成影響的，甲方有權解除合同，拒付其所有的勞務費，并要求乙方支付違約金 5000 元； 乙方施工人員技能不符合要求，甲方有權要求乙方進行調整，乙方無法調整的，甲方有權暫不安排施工任務，造成的窩工損失乙方自行承擔；因此造成工期延誤的，每延誤一天按 2000 元的標準向甲方賠償； 由于乙方責任造成質量事故和延誤工期，其人工、工料等損失全部由乙方承擔；、鬧事、故意拖延工期或借故不做。以上情節(jié)一經發(fā)現，乙方除負責賠償由于乙方給甲方造成的各種損失外，工程人工費按實際完成的50%結算，乙方不得有任何異議且無條件退場；施工期間，因乙方原因造成的哄鬧、聚眾等情形影響甲方的，甲方有權解除合同，并向乙方索要違約金 5000 元。第十八條 不可抗力 不可抗力的標準執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的合同，當甲方與業(yè)主簽訂的合同沒有相應標準時，執(zhí)行國家或地方政府規(guī)定； 不可抗力事件發(fā)生后，乙方應立即通知甲方的駐工地現場代表，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協(xié)助乙方采取措施；因不可抗力事件延誤的工作時間相應順延。 因合同一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除延遲履行方的相應責任。 第十九條 合同解除 如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因建設單位原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，甲方可以解除合同； 因建設單位原因造成合同解除，乙方應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，并按要求撤出施工場地；甲方在收到建設單位工程款后，按合同約定支付乙方已完工作的勞務承包費。 第二十條 合同終止 雙方履行合同全部義務，勞務承包費價款支付完畢，乙方向甲方交付本合同承包工程作業(yè)成果，并經竣工驗收合格，且保修期滿未發(fā)生質量問題的，本合同即告終止。 第二十一條 爭議 甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行協(xié)商解決；否則，雙方應向甲方所在地有管轄權人民法院提起訴訟。 發(fā)生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完工作成果； 2．1單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同； 2．2調解要求停止合同工作，且為雙方接受； 2．3人民法院判決解除合同。第二十二條 生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。第二十三條 合同份數 本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等法律效力。 （以下無正文）附件一：《安全生產協(xié)議書》甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：授權代表（簽字）： 授權代表（簽字）：合同簽訂日期： 年 月 日 合同簽訂地
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1