建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同(標(biāo)準(zhǔn)范本-資料下載頁(yè)
2024-09-09 15:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。作增減時(shí)，其各階段支付比例不變，支付金額作相應(yīng)增減。方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔(dān)，工期順延。遇本合同無(wú)約定的，適用國(guó)家有關(guān)規(guī)定。作確認(rèn)或不提修改意見(jiàn)的，則視為確認(rèn)該結(jié)算報(bào)告。確認(rèn)的；由甲方在收到結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)或提出異議，否則視同認(rèn)可。價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開(kāi)具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。乙方的經(jīng)濟(jì)損失，且乙方有權(quán)終止合同。告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。的維修，并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
【正文】 五、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任。 第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任 一、獎(jiǎng)勵(lì) 工程經(jīng)驗(yàn)收獲 獎(jiǎng)時(shí)，甲方一次性獎(jiǎng)勵(lì)乙方 萬(wàn)元。 工程提前完工，每提前一天 甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方 萬(wàn)元。 二、乙方的違約責(zé)任 工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費(fèi)用。 由乙方設(shè)計(jì)時(shí)，因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí)，發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委 Page 9 of 11 托他人的設(shè)計(jì)不符合合同要求的，由設(shè)計(jì)人承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。 乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。 三、甲方的違約責(zé)任 未按合同約定支付工程款，按日萬(wàn)分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。 工程中途停建、緩建或 由于甲方要求變更設(shè)計(jì)而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。 甲方未及時(shí)向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯(cuò)誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。 工程驗(yàn)收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價(jià)的日萬(wàn)分之二償付違約金。 第十二條 解決合同糾紛方式 合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。 第十三條 附則 一、本合同一式 份，合同 附件 份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本 份。 二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗(yàn)收符合要求， 結(jié)清工程款后終止。 三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議， 作為本合同的補(bǔ)充合同。 Page 10 of 11 發(fā)包 單位（全稱） ：仙桃市第二建筑工程有限責(zé)任公司 法定代表人： 委托代理人： 經(jīng)辦人： 單位地址： 開(kāi)戶銀行： 帳號(hào)： 電話： 傳真： 郵政編碼： 年 月 日 承攬方：湖北精誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 法定代表人： 委托代理人： 經(jīng)辦人： 單位地址：黃岡市團(tuán)風(fēng)縣城南工業(yè)園 開(kāi)戶銀行： 農(nóng)行團(tuán)風(fēng)營(yíng)業(yè)室 帳號(hào)： 17635101040005885 電話： 07136152588 傳真： 07136157088 郵政編碼： 438800 年 月 日 簽（公）證機(jī)關(guān)： 意見(jiàn)： 鑒（公）證機(jī)關(guān)： （蓋章） 經(jīng)辦人： 年 月 日 Page 11 of 11 附件一 。 。 （或塑鋼）窗玻璃的顏色 。 。 電話 傳真 。 電話 傳真 。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1