外墻涂料裝飾工程施工合同范本-資料下載頁(yè)
2025-08-29 12:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本合同條款的基礎(chǔ)上，按照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本工程的具體情況，簽訂本施工合同。目外墻涂料裝飾及內(nèi)墻涂料施工工程。月，即2020年10月6日至2020年1月6日止。本工程采用包材料、包施工、包質(zhì)量、包安全的承包方式。行驗(yàn)收、檢查簽字認(rèn)可。工工程驗(yàn)收手續(xù)，督促乙方按規(guī)定做好各項(xiàng)技術(shù)資料及報(bào)表整理。若乙方自接甲方書(shū)面通知之日起，二天內(nèi)乙方整改仍未達(dá)到合同及甲方的整改期限要求，每超過(guò)一天，有權(quán)解除合同，乙方另向甲方支付本合同金額的20%違約金。和建筑安裝質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。面警告、限期整改等處理。即發(fā)出整改通知、停工整改通知，乙方應(yīng)承擔(dān)有關(guān)損失和延誤責(zé)任，未經(jīng)甲方允許不得隨意更換。承擔(dān)，并承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任。
【正文】 內(nèi)發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題的，乙方須履行保修職責(zé)。 十、爭(zhēng)端的解決 合同實(shí)施或與合同有關(guān)的一切爭(zhēng)端應(yīng)通過(guò)雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無(wú)法解決，由甲方所在地的人民法院裁定。 十 一 、雙方承諾 乙方向甲方承諾，按照合同約定進(jìn)行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任，并履行本合同所約定的全部義。 甲方向乙方承諾，按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，并履行本合同所約定的全部義務(wù)。 十 二 、 其他 本合同一式貳份 ， 甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。 本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章后即生效。 合同訂立時(shí)間： 2020 年 10 月 6 日 甲方 (公章 )： 乙方 (公章 )： 年 月 日 年 月 日 附件 1: 施工承諾書(shū) 桂林市匯通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 : 我司鄭重承諾：我司若有幸承建貴司 九龍佳苑 1 18樓及地下停車(chē)場(chǎng)的 內(nèi)外墻體的裝飾、粉刷 等工程 工程 (具體見(jiàn)合同要求 )，完全同意貴司的工程款支付條件。并保證安排滿足施工進(jìn)度要求的工人到位施工。服從貴司現(xiàn)場(chǎng)工程師的指揮，對(duì)貴司工程指令及時(shí)完整執(zhí)行 ； 我司鄭重承諾：保證按貴司合同要求的工期和工程質(zhì)量完成施工。并將質(zhì)量、工期和安全放在首位。若因我司原因造成的安全事故與貴司無(wú)關(guān)。由 于我司的工期、質(zhì)量、安全等一切原因給貴司造成的損失全部由我司承擔(dān)，保證遵守 《中華人民共和國(guó)合同法》 等內(nèi)容的要求 ； 我司鄭重承諾：在本工程施工過(guò)程中，不拖欠本工程的工人工資。否則貴司每發(fā)現(xiàn)一次，我司支付貴司違約金人民幣 三 千元。本工程所有我司因違反合同約定須支付的違約金，均由貴司在工程款中直接扣除 ； 我司鄭重承諾：我司與貴司簽訂合同價(jià)款中已經(jīng)考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，考慮與其它施工單位的配合、協(xié)調(diào)，考慮了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及按合同圖紙完成施工所有費(fèi)用，絕不以任何理由要求增加其它任何費(fèi)用。否則貴司可以要求我司接貴司通知后 24 小時(shí)內(nèi)離場(chǎng)，而不用作出任何費(fèi) 用的補(bǔ)償。另外無(wú)條件由貴司沒(méi)收工程保證金額，前期施工費(fèi)用自愿放棄。對(duì)于我司的違約同意無(wú)條件按合同約定執(zhí)行。 承諾方： 承諾人 (法人代表或授權(quán)代表 )： 年 月 日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1