最新建筑門窗工程承包合同(十七篇)-資料下載頁
2025-08-14 15:20本頁面
【正文】 ，留3%的質(zhì)量保證金。(無質(zhì)量問題按國家規(guī)定一年內(nèi)返還保質(zhì)金)。九、 違約責(zé)任：承包人向發(fā)包方承諾按照本合同約定進(jìn)行施工，在施工期間，由乙方造成停工或人員不足，質(zhì)量達(dá)不到本合同規(guī)定要求，須返工重來，造成損失由乙方承擔(dān)，工期不予順延。發(fā)包方向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，履行本合同所約定的全部義務(wù)。因甲方不按本合同約定支付工程款，乙方有權(quán)予以停工，工期順延，造成人員、機(jī)械窩工損失及產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并在復(fù)工前支付違約費(fèi)用。十、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至肇東市人民法院。十一、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：__________________年____月____日 _________年____月____日建筑門窗工程承包合同篇四甲方(發(fā)包方)：乙方(承包方)：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《合肥市建筑工程施工合同管理辦法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程名稱：安徽醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校學(xué)生公寓5樓工程地點(diǎn)：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校校園內(nèi))工程內(nèi)容：鋁合金建筑門窗工程范圍：加工、制作、安裝及成品保護(hù)工程各項(xiàng)目單位一次性包死，不存在其它任何費(fèi)用，工程總造價(jià)(暫定貳拾玖萬元整)。推拉窗為228元/㎡(帶不銹鋼窗紗)，推拉門及門連窗(門下方扣板)為269元/㎡，地彈門為310元/㎡(不包括地彈簧)。決算時(shí)工程量以實(shí)際為準(zhǔn)。承包方式：包工包料。第二條：工程期限開工日期：20xx年5月30日竣工日期：20xx年7月20日工期延誤：在施工過程中，如遇到下列情況，工期應(yīng)相應(yīng)順延： a) 因甲方原因發(fā)生工程量變化和設(shè)計(jì)變更。b) 一周內(nèi)非乙方原因停電造成停工累計(jì)超過8小時(shí)。c) 不可抗拒之因素。d) 因甲方原因未能按期完成施工前準(zhǔn)備工作，或未能按規(guī)定提供e) 合同中約定或甲方代表同意給予順延的其它情況。乙方在以上情況發(fā)生后5日內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1