最新委托加工承攬合同加工承攬合同書(十四篇)-資料下載頁
2025-08-14 12:55本頁面
【正文】 裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。十二、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。十三、其它約定加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同一式 份。甲方：乙方：日期：委托加工承攬合同 加工承攬合同書篇五定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡稱甲方）承攬單位：某某鋼結構制造有限公司 （以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。第一條 加工構件品名與價款一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。二、 承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：）四、 本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。第二條 加工成品期限與交付一、 加工期限：暫定為三十
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1