最新農(nóng)村建房承攬合同(三篇)-資料下載頁
2025-08-14 10:20本頁面
【正文】 項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款： 元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi))，大寫(人民幣 整)，該價(jià)款為施工包干價(jià)。第五條 裝修款項(xiàng)支付方式乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對(duì)房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的95%,剩余總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。第七條 乙方在施工過程中如對(duì)甲方提供的材料造成損害，損害材料價(jià)值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究。損害材料價(jià)值超過200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。第九條 本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。第十條 協(xié)議的變更和解除，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效。第十一條違約責(zé)任，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金。，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。甲方(簽字)： 乙方(簽字)：住址： 住址：電話： 電話：身份證號(hào)： 身份證號(hào)：簽訂日期： 年 月 日簽訂地點(diǎn)：
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1