工程承攬合同十(大全11篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-14 04:42本頁(yè)面
【正文】 交付期限的，應(yīng)承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十一條甲方的違約責(zé)任超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。無(wú)故拒絕驗(yàn)收工程，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。第十二條合同的解除，甲方有權(quán)解除合同:(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認(rèn)為不能依限完工時(shí)。(2)乙方無(wú)正當(dāng)理由，自行停工達(dá)小時(shí)(或天)以上時(shí)。(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達(dá)日以上。(5)乙方聲明或表明不能履行合同的。因上述原因?qū)е潞贤獬龝r(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金元，并應(yīng)立即停工并依甲方指定期限負(fù)責(zé)遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領(lǐng)的工程款，應(yīng)待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結(jié)算支付余款給乙方，甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應(yīng)支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。解除合同時(shí)，乙方應(yīng)繳還甲方提供的一切資料，如經(jīng)甲方要求，乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。第十五條不可抗力在合同約定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應(yīng)立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔(dān)責(zé)任。如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責(zé)任。上述不可抗力系指嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為或其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。第十三條爭(zhēng)議解決本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經(jīng)甲方同意，乙方對(duì)爭(zhēng)議以外工作不得停工，應(yīng)繼續(xù)履行本合約義務(wù)，甲方對(duì)爭(zhēng)議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無(wú)息支付該工程款。第十四條其他約定事項(xiàng)乙方保證在本施工項(xiàng)目中以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。第十五條附則本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內(nèi)容如有沖突，以本合同為準(zhǔn)。本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補(bǔ)充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內(nèi)容如有沖突，以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，,保修期限屆滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。發(fā)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1