20xx年產(chǎn)品加工承攬合同(三篇)-資料下載頁
2025-08-12 22:07本頁面
【正文】 能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。1產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。1乙方自行負責生產(chǎn)勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務關系負責。1乙方在本合同的執(zhí)行期內應保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業(yè)秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。十四、材料、設備供應甲方負責供應生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。十五、安全生產(chǎn)乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理，按有關規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓。十六、項目移交乙方應在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規(guī)定日內撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。十七、因甲方材料供應不及時、生產(chǎn)計劃變更或產(chǎn)量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。 十八、合同爭議如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。十九、其他此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。甲方：負責人：聯(lián)系電話：簽訂日期：
物理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1