【正文】 工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用。(2)乙方要根據(jù)建筑操作規(guī)程按質(zhì)按量施工，不許偷工減料。若有工程質(zhì)量問題(如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂。主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋。挑梁斷裂、露筋等)發(fā)生，經(jīng)有關(guān)部門評估后由乙方承擔(dān)一切損失。工期延誤：乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可相應(yīng)順延。(1)因停電、下雨等造成停工。(2)不可抗力。(3)甲方同意給予順延的其它情況。付款方式：(1)乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預(yù)付工程款貳萬元整。(2)底層屋面完工后，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款貳萬元整。(3)頂層屋面澆注完工后，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款壹萬元整。(4)外墻粉刷完工，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款伍仟元整。(5)內(nèi)墻粉刷完工，若無質(zhì)量問題，甲方支付工程款伍仟元整。(6)余款待整個工程竣工后，經(jīng)明年一個雨季檢驗，如無質(zhì)量問題，將在8月份一次性付清。本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方(簽名)：乙方(簽名)：建房合同包工包料標(biāo)準(zhǔn)篇十發(fā)包方： 身份證號： (以下簡稱甲方)承包方： 身份證號： (以下簡稱乙方)甲方將位于江津區(qū) 建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建筑施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負(fù)責(zé)。二、施工要求乙方需嚴(yán)格按照施工圖紙完成施工任務(wù)，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為 月(合計 天)，即自 起至 止。乙方需要嚴(yán)格按照工期要求合理安排施工進(jìn)度，保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災(zāi)害)導(dǎo)致停工，其工期順延。乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)要求如下：基礎(chǔ)：鉆井 個、柱子50cm、鋼筋6根1箍筋8個。地圈梁：高600cm、寬25cm、鋼筋5根2箍筋8個，間距15cm。 構(gòu)造柱：24cm，鋼筋4根1樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。梁柱c30,、板面c25 地坪打好， 排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。水、電、氣：建房手續(xù)費用由甲方支付，乙方協(xié)助辦理。三、工程價款及付款方式工程報價：每平方 元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結(jié)算為準(zhǔn)，本單位包含稅收?；A(chǔ)完工付總造價的 %。按每層樓面打好付每層的造價的 %。主體完工后付總造價的 %。內(nèi)外抹灰完工后付 %。辦理的一切證件(產(chǎn)權(quán)證、建房手續(xù)由施工方辦理)，一年內(nèi)付錢全部余款。如甲方未按時支付工程款，乙方有權(quán)停工，停工期間產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方全部負(fù)責(zé)。四、工程內(nèi)容：包括舊房屋拆除、棄渣轉(zhuǎn)運、基礎(chǔ)、主體三層磚混結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：，住房每層高度3米。工程內(nèi)容不含門窗(門市門除外)。五、安全責(zé)任：施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔(dān)。六、其他約定：施工或如涉及居民阻工導(dǎo)致停工，應(yīng)由甲方賠償負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。七、違約責(zé)任：乙方承諾：如建好的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結(jié)算清外，須賠償另一方違約金5萬元。八、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟。九、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方簽字： 乙方簽字：簽約時間：____年____月______日建房合同包工包料標(biāo)準(zhǔn)篇十一甲方：身份證號：電話：乙方：身份證號：電話：甲方將位于西峽縣回車鎮(zhèn)老廟崗村陳溝組的自住用房的建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負(fù)完全責(zé)任,因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任。二、施工要求。乙方需嚴(yán)格按照施工圖紙完成施工任務(wù)，不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為月（合計天），即自起至止。乙方需嚴(yán)格按照工期要求合理安排施工進(jìn)度，保證按期交房。乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標(biāo)鋼材、中聯(lián)水泥。三、付款方式。工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準(zhǔn)。地基挖好后甲方支付乙方首批款2萬元。第一層蓋好后付4萬元。第二層蓋好后付4萬元。剩余款項元作為質(zhì)量保證金，自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權(quán)向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。四、工程內(nèi)容：從地基到完成磚砌結(jié)構(gòu)，室內(nèi)外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。五、違約責(zé)任：乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結(jié)清外，須賠償另一方違約金2萬元。若乙方未在規(guī)定的工期內(nèi)完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進(jìn)過一個月以上的，`違約金。六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向西峽縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方：乙方簽字：簽約時間：年月日。