【正文】 致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。且甲方有權要求乙方更換、重做并承擔相應價款20%的違約金，或按相應價款50%結算，具體處理方法由甲方選定。未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程總價20%的違約金。因甲方原因導致合同解除，甲方只承擔因此造成的直接損失，不賠償乙方預期可得利益。因乙方原因導致合同解除，甲方為完成剩余工作委托其他施工企業(yè)繼續(xù)施工而需比原合同價格多發(fā)生的工程費用，皆由乙方賠償給甲方，甲方有權在支付其剩余工程款時予以扣除。如因乙方原因工程延期或存在質量量問題的，除乙方按本合同約定向甲方承擔違約責任外，如因此而導致甲方逾期交房、或因房屋質量問題或購房者退房而需向購房者承擔的違約金、賠償金等一切損失，均由乙方承擔，為此，乙方應當確保工期和質量，并應當在發(fā)生質量問題時立即全力解決。工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。七、爭議解決發(fā)生爭議時，雙方應及時協(xié)商解決，任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。八、其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年月日甲方：乙方：甲方委托乙方為其提供、招攬工程業(yè)務，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協(xié)商，訂立合同如下：一、甲方委托乙方，為其單位提供、招攬工程業(yè)務，雙方其他業(yè)務，不受此合同約束。二、乙方負責為甲方提供信息并聯(lián)系，以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程合同簽訂后，甲方承諾將工程單價元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬；給付方式：建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內，甲方即向乙方支付相應的報酬，以此類推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。四、乙方保證：在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前，不得向甲方收取任何費用。五、目前確定乙方為甲方提供的工程為：六、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發(fā)生任何糾紛與乙方無關。七、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)合法經營，因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。八、乙方保證為甲方提供業(yè)務的合法性，對違法業(yè)務，甲方有權拒絕，并不對乙方支付任何費用。九、本合同對甲、乙雙方長期有效。十、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。解決不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字：甲方：20xx年xx月xx日乙方：20xx年xx月xx日甲方(出讓方)乙方(承接方)姓名：姓名：身份證號：身份證號：電話：電話：經甲乙雙方自愿、平等友好協(xié)商，并依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，簽定本合同雙方共同遵守執(zhí)行。本合同一式兩份。合同協(xié)議如下：至轉讓即日起，甲方協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù)，辦理費用由乙方承擔。乙方從年月日開始接手，從接手即日起飯店所生發(fā)任何問題與甲方無關，甲方不承擔任何責任。從轉讓即日起甲方負責付清在乙方接手前的的所有費用(包括水、電、房費)今年房租到期乙方和房東協(xié)商費用，甲方不參與。以上幾條，甲乙雙方如有違約，違約由責任方承擔，違約金為拾萬元整。甲方：乙方：年月日甲方(轉讓人)：乙方(被轉讓人)：經甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：一、甲方將位于上都鎮(zhèn)藍都花園西20米today今天燒烤店內的所有財產、設施轉讓給乙方。二、本協(xié)議簽訂后，today今天燒烤店內的所有外賬歸乙方承擔，在乙方經營期間所有發(fā)生的稅費、水電、物業(yè)管理費、衛(wèi)生費等費用都由乙方承擔。三、在乙方經營期間，房屋的維修責任由乙方承擔。四、。七日內歸還，甲方將與乙方簽訂房屋租賃合同，超期此協(xié)議視為作廢，此店經營權還歸甲方所有。五、。六、一經合同簽訂，today今天燒烤店的所有一切事務均與甲方無任何關系。七、本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字即生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________發(fā)包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，為明確雙方的權利和經濟責任，經甲乙雙方友好協(xié)商訂立本合同。一、工程名稱：二、工程地點：三、工程內容：結算時按實際施工工程量計算四、工程工期：本工程__年__月__日開工至__年__月__日止，總工期為__天，如遇不可抗力的因素則工期順延。五、質量標準和質保期：工程安裝完成，由甲乙雙方共同驗收，達到驗收合格標準，本工程質保期為6個月，自安裝完畢之日起開始。六、工程造價及付款方式：合同簽訂時，甲方付給乙方合同總價款的%作為工程預付款，計款元：乙方開始訂購材料，門窗框安裝完成甲方付給乙方合同總價款的%；計款元；門窗扇安裝完成甲方付給乙方合同總價的%的工程款，計款元，剩余工程款作為質保金，質保期為6個月，質保期滿10日內一次性付清。七、發(fā)包方責任：提供設計施工圖紙、設計要求和相關的資料。乙方進駐工地后，提供水電和設備及材料臨時堆放場地及庫房設施，協(xié)調好施工過程中遇到的各種問題，負責施工材料進入工地后的成品和半成品的保護，確保無外部干預而影響乙方施工，否則出現(xiàn)窩工和損失現(xiàn)象由發(fā)包方承擔。八、承包方責任：提供詳細的施工組織方案、進度、計劃，組織足夠的人力、物力，施工過程中應對施工圖紙認真研究。嚴格按設計圖紙及規(guī)范要求施工，工程質量達到驗收合格標準。施工過曾中，隨時接受質檢部門、監(jiān)理及委派人員的監(jiān)督檢查，并給予積極配合，抓好質量關，確保施工質量及進度，服從相關部門對施工現(xiàn)場的管理。九、違約責任：合同簽訂后，雙方均按合同的條款執(zhí)行，誰違約、誰負責，如有爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。十、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。十一、本合同一式兩份，雙方簽字后生效并各執(zhí)一份。甲方（公章）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日轉讓方(甲方)身份證號：頂讓方(乙方)身份證號：甲、乙雙方經友好協(xié)商，就店鋪轉讓事宜達成以下協(xié)議：一、甲方將自己位于轉讓給乙方使用，建筑面積為平方米；并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權利與義務。二、該店鋪的所有權證號碼為，產權人為。與甲方簽訂了租賃合同，租期到20xx年月日止，月租為元人民幣。店鋪交給乙方后，乙方同意代替甲方向履行該租賃合同，每月交納租金及該合同約定由甲方交納的水電費等各項費用，該合同期滿后由乙方領回甲方交納的押金，該押金歸乙方所有。三、該飯店現(xiàn)有裝修、裝飾、設備(包括附件二)在甲方收到乙方轉讓金后全部無償歸乙方使用，租賃期滿后不動產歸鄂爾多斯鹽業(yè)公司所有，動產無償歸乙方(動產與不動產的劃分按租賃合同執(zhí)行)四、乙方在年月日前一次性向甲方交付頂手費(轉讓費)共計人民幣大寫元，上述費用已包括甲方交給鄂爾多斯鹽業(yè)公司再轉付乙方的押金、第三條所述的裝修裝飾設備及其他相關費用。甲方不得再向乙方索取任何其他費用。五、該飯店的營業(yè)執(zhí)照已由甲方辦理，經營范圍為餐飲，租期內甲方繼續(xù)以甲方名義辦理營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等相關手續(xù)，但相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責，與甲方無關。六、如因自然災害等不可抗因素、人為有可能所發(fā)生一切事故，導致乙方經營受損的與甲方無關，一切后果由乙方承擔，但因國家征用拆遷店鋪，有關補償歸乙方。七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。甲方簽字：乙方簽字：日期：甲方（委托人）_______________乙方（居間人）_______________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國勞務法》的規(guī)定，公民在按勞分配的原則下經甲乙雙方共同協(xié)商，本著合同有效、互惠、互利、自愿的原則，甲乙雙方承諾如下：一、甲方委托乙方聯(lián)系______工程合同完成后，乙方以完成委托事宜。二、付居間費及時限，從居間合同簽進場后，甲方并付進場通知單2日為準，（甲方）施工方：第一次交付好處費______萬元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方將居間費用一次性付清。施工方每甩一方土居間人抽去______角錢。施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢，此款工程結束，一次性付清。此款不含個人所得稅。無論合同名稱、地點、負責人發(fā)生任何變化，委托人付給居間人的居間費都要加約履行。委托方（施工方）向居間方提供一份施工方和發(fā)包方合同作為依據(jù)。三、違約責任：如發(fā)生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時可提交居間方在本地法院提前訴訟，（訴訟費由甲方施工方承擔。）由于居間方在承攬工程業(yè)務活動中投入了大量資金，時間和人力，委托方自愿向居間方自付業(yè)務費、勞務費及中間費，如委托人順利簽訂施工合同進場后，該居間合同已經形成委托方必須支付給居間業(yè)務費，作為給居間人的經濟補償，無論委托方與發(fā)包方發(fā)生任何糾紛，委托方給予居間的業(yè)務費不能以任何理由借口向居間方所退該業(yè)務費。因為居間人負責居間義務，在委托方與發(fā)包方簽訂合同后，居間人已經履行完成了居間任務，該工程合同履行與居間方再無關系。未盡事宜，雙方協(xié)商補充。（如委托方不按時支付，居間人可請求甲方收回合同）。四、居間勞務費在工程促成合同簽訂后，甲方要向居間方按三次交付費用_____元，此費用在居間費中扣除，剩余部分按工程進度付清，甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。五、甲乙雙方共同遵守合同約定，如違約甲方應賠付給對方一定的違約金，按工程合同居間費的總額的______%賠付違約金，（甲方在施工安全相關的法律責任上，居間人概不負任何責任），大合同簽訂后，本合同執(zhí)行同等法律效力。六、本合同從簽訂日期生效。七、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)行_____份。甲方（章）______________________身份證號碼：____________________簽訂地點：______________________簽訂時間：______年_____月_____日乙方（章）______________________身份證號碼：____________________簽訂地點：______________________簽訂時間：______年_____月_____日