【正文】 的關(guān)系。施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作。參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負責(zé)材料進場、竣工驗收。按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。第四條 乙方義務(wù)指派為乙方駐工地監(jiān)理，負責(zé)本合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負責(zé)的各項事宜。保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。第五條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。第六條 材料的提供由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。乙方驗收后應(yīng)負責(zé)妥善保管。由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用。如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責(zé)。第七條 工期延誤對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延。(1)工程量變化和設(shè)計變更。(2)不可抗力。(3)甲方同意工期順延的其他情況。因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。第八條 工程款支付方式合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%，即元。工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月第九條 雙方責(zé)任和工期延誤處理以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：(1)不能提供水、電。(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班)。(3)不能按期提供自購材料、設(shè)備。(4)不能按期支付工程款影響正常施工的。(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目。(6)同意工期順延的其他情況。(7)逾期驗收或無故怠于驗收。(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。對以下原因造成工期延誤，工期不順延：(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延。(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責(zé)。(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責(zé)。(6)乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負責(zé)修理，工期不予順延。合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責(zé)。因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。第十條 關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定乙方設(shè)計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認。雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。第十一條 《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十三條 附則本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：____________(簽字)乙方：______裝飾工程有限公司(蓋章)法定代理人：____________法定代理人：_____________委托代理人：_____________委托代理人：_____________電話：__________電話：___________建筑裝修合同篇十二乙方(負責(zé)人)：______________一、甲方要求乙方把次臥室新做的南南鋁鋁合金窗，其材料為厚11毫米，寬96毫米的鋁合金窗中：上面4個推玻門、紗窗2個做好。二、4個推玻門鋁合金材料厚毫米，寬毫米，紗窗和推玻門每個高厘米，寬厘米。，紗窗為不生銹紗窗，鋁合金推玻門和紗窗輪子要買最好的，玻璃膠要買防水、防曬抗裂性較好的，打玻璃膠時，要求美觀、均勻、無裂縫、不漏水。三、4個推玻門每個平方，每個__________元，共__________元。2個紗窗每個__________元，共__________元。人工錢和材料費共人民幣元。五、要求以上工作做到保證質(zhì)量，安裝牢固，使業(yè)主安全使用，保修期六、(1)、要求乙方自帶工具，安裝時，搬鋁合金窗材料進業(yè)主家，要輕拿輕放，不得損壞業(yè)主的門窗、水管、電路和已刮好的膩子粉墻，特別是天面吊頂?shù)确浅ｋy補。另外在打玻璃膠時，邊緣要貼上分色紙，以免把膩子粉墻搞臟。避免業(yè)主不應(yīng)有的損失。(2)、在安裝過程中，不得往屋外丟棄任何物品，不得在屋內(nèi)吸煙，如借用業(yè)主的梯子、凳子，一定要釘牢固才能使用，在工作中必要時要系安全帶等設(shè)施，絕對安全才能施工。如以上出現(xiàn)事故由安裝工人負責(zé)。七、工作時間從______年___月___日起至______年___月___日止。八、此協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后，立即生效。甲方簽字(業(yè)主)：_________乙方簽字(業(yè)主)：_________聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________身份證號碼：_________身份證號碼：_________住址：_________住址：______________年____月____日_____年____月____日