【正文】 因上述原因?qū)е潞贤獬龝r(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付違約金元，并應(yīng)立即停工并依甲方指定期限負(fù)責(zé)遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領(lǐng)的工程款，應(yīng)待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結(jié)算支付余款給乙方，甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應(yīng)支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。解除合同時(shí)，乙方應(yīng)繳還甲方提供的一切資料，如經(jīng)甲方要求，乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。第十五條不可抗力在合同約定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應(yīng)立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔(dān)責(zé)任。如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責(zé)任。上述不可抗力系指嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。第十三條爭議解決本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經(jīng)甲方同意，乙方對(duì)爭議以外工作不得停工，應(yīng)繼續(xù)履行本合約義務(wù)，甲方對(duì)爭議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無息支付該工程款。第十四條其他約定事項(xiàng)乙方保證在本施工項(xiàng)目中以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。第十五條附則本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內(nèi)容如有沖突，以本合同為準(zhǔn)。本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補(bǔ)充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內(nèi)容如有沖突，以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，,保修期限屆滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。發(fā)包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：甲方：乙方：____年____月____日：工程承攬合同篇八經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。品（材料）名：規(guī)格型號(hào)：單位：數(shù)量：單價(jià)：金額：交貨日期：超欠幅度%：供應(yīng)辦法：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：交貨（運(yùn)輸）辦法及地點(diǎn)：貨款共計(jì)人民幣（大寫）：結(jié)算辦法及期限：其他：第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任（1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。（4）未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。（6）實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。（7）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。（8）其他。第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交；不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。（4）未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。（6）產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。（7）未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。（8）其他：本合同一式 份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間 到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間 止。甲方：請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫?qǐng)?zhí)顚懗袛埛椒ǘù砣耍悍ǘù砣耍弘娫挘禾顚懚ㄗ鞣睫k公電話電話：填寫承攬方辦公電話地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行賬號(hào)：填寫定作方賬號(hào)賬號(hào)：填寫承攬方賬號(hào)年 月 日年 月 日工程承攬合同篇九發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）地址：聯(lián)系電話：承 包 方（簽章） （以下稱乙方）地址：聯(lián)系電話：乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫） 元施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。第二條：施工圖紙等 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說明。第三條：工程變更和終止 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。第四條：工期延誤 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。第五條：雙方權(quán)利與義務(wù) 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地； 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的39。，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式委托代理人 ： 委托代理人 ：