20xx年工程安裝承攬合同(5篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-06 19:06本頁(yè)面
【正文】 保障施工現(xiàn)場(chǎng)水源、電源、交通運(yùn)輸以及對(duì)障礙物進(jìn)行清理。 按照與乙方的協(xié)議和分工，提供安裝材料、設(shè)備。將有關(guān)技術(shù)資料及施工場(chǎng)地的圖紙資料、配套設(shè)施、裝修裝飾設(shè)施的資料按合同規(guī)定時(shí)間如數(shù)交付乙方。 在乙方施工期間，甲方應(yīng)派人員對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。在乙方施工安裝過程中，甲方應(yīng)協(xié)助乙方加強(qiáng)防火、防盜工作及安全施工，保證乙方施工人員的人身安全。 工程竣工后，甲方應(yīng)組織工程設(shè)計(jì)單位、施工單位聯(lián)合對(duì)竣工后的工程按合同的規(guī)定期限進(jìn)行驗(yàn)收。 對(duì)安裝施工期間出現(xiàn)的安裝施工行為本身或由此引起的事件以外的爭(zhēng)議進(jìn)行處理，協(xié)助乙方履行第9條第5款的約定。九、 乙方的責(zé)任： 根據(jù)甲方提供的設(shè)施、地點(diǎn)和其他資料，做好施工準(zhǔn)備。 按合同規(guī)定的期限開工、竣工，按時(shí)向甲方匯報(bào)施工情況或工程進(jìn)度。 保證施工質(zhì)量，在保修期內(nèi)應(yīng)無償修理出現(xiàn)質(zhì)量問題或甲方發(fā)現(xiàn)的不符合同約定的工程部分。 乙方承包的本工程項(xiàng)目，非經(jīng)甲方同意，不得隨意分包或轉(zhuǎn)包給第三方。乙方在安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)有關(guān)資料和設(shè)備不全時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方處理。 乙方負(fù)責(zé)施工工程中的防火，防盜工作，保證安全施工，施工工程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔(dān)。十、 工程竣工后，甲、乙雙方應(yīng)對(duì)工程按原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收，工程的驗(yàn)收必須在工程安裝調(diào)試完畢后三天內(nèi)完成。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件由雙方加蓋公章。在工程驗(yàn)收完畢前，甲方不得預(yù)先使用和操作。由于甲方在預(yù)先操作使用過程中的過錯(cuò)造成的損失，亦一概由甲方負(fù)責(zé)。十一、在履行過程中，由于甲方變更設(shè)計(jì)或要求中止工程所導(dǎo)致的窩工、翻工、停工、調(diào)遷、材料浪費(fèi)等責(zé)任，以及由于甲方實(shí)施的違約行為使乙方不能正常施工而造成的損失，延誤工期的應(yīng)當(dāng)由甲方全部負(fù)責(zé)。甲方未能依照本合同的約定向乙方支付工程款或及時(shí)向乙方提交施工所需的有關(guān)資料及設(shè)備，乙方有權(quán)停工或解除本合同，停工期間或解除合同而引致的損失由甲方承擔(dān)，工期應(yīng)予以順延。十二、因不可抗力或政府行為以及因在施工期間合理化建議未采納而導(dǎo)致?lián)p失或工程進(jìn)度延誤的甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，損失的分擔(dān)以及工期的順延、竣工的期限應(yīng)由甲、乙雙方以書面形式確定，作為本合同的附件，乙方應(yīng)按新期限施工、竣工。十三、違約責(zé)任：甲、乙雙方非因不可抗力或政府行為而違反本合同約定的各自責(zé)任的，應(yīng)視為違約，違約的一方應(yīng)向另一方支付違約金，如違約的行為造成工程延誤或損失的，應(yīng)當(dāng)賠償有關(guān)損失。甲方違反本合同第五條及第八條第第第第第6款約定而導(dǎo)致乙方施工延誤或停工的，每天的違約金以總工程款的1%計(jì)算，按延誤或停工的天數(shù)累計(jì)由甲方支付給乙方。乙方延誤工期，每天的違約金以工程總額的1%計(jì)算，由乙方支付給甲方。十四、合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，亦可直接向乙方所在地人民法院起訴。十五、本合同自簽訂之日起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，包括因本合同而增訂的清單和附件。具同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1