加工承攬合同印花稅稅率承攬合同加工承攬合同(精選8篇)-資料下載頁
2025-08-02 21:18本頁面
【正文】 收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條 甲方的違約責(zé)任一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價。不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理。乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.第十三條 乙方的違約責(zé)任一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時任何一方可直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局各存一份.甲方：縣木具廠(蓋章) 乙方：縣百貨公司法定代表人：黃華新(簽名) 法定代表人：王新法一九八五年一月二十五日加工承攬合同印花稅稅率篇八委托方：__紡織器材廠（甲方）承攬方：___電鍍廠（乙方）項(xiàng)目乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之__，但損壞件必須歸還甲方。加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。____。甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之__交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。甲方：__紡織器材廠法定代表人：（蓋章）____地址：______銀行帳號：____乙方：____電鍍廠法定代表人：（蓋章）____地址：______銀行帳號：_______年____月__日_______年____月__日
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1