【正文】 方法和運費承擔第六條圖紙?zhí)峁┏袛埲税l(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復第七條轉包(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成。可以交由第三人完成的工作包括：_________。，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。，定作人有權解除合同。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第八條保密承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。第九條變更的損失定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十條協(xié)助：______________________________。，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十二條保管承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。第十三條加工費結算辦法與時間_____________________________________。第十四條付款定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元。定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。，雙方不再續(xù)簽本合同。，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的。第十七條質量保證承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。第十八條違約責任(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價。不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則定作人有權拒收。(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十九條聲明及保證承攬人：。(________________)均已辦妥并合法有效。，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：。(________________)均已辦妥并合法有效。，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。：______________________________。，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方。否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。第二十二條合同的轉讓除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。第二十三條爭議的處理。，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解。協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決(1)提交_________仲裁委員會仲裁。(2)依法向人民法院起訴。第二十四條不可抗力，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任?！安豢煽沽Α笔侵甘苡绊懸环讲荒芎侠砜刂频模瑹o法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十五條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十七條合同的效力。，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______委托代理人(簽字)：_____ 委托代理人(簽字)：______簽訂地點：_______________ 簽訂地點：_________________________年_____月_____日 _________年______月_____日加工合同協(xié)議書篇二十一一、簽定時間：_____?年__?月__?日交貨地點：_____________制單№款號?、貨品?、名稱?、?數(shù)量?、貨期?、單價?、每?件?、成本價?、備注________、?____、?____、____、?____、?____、____、____、____二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用?？p紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。六、乙方交貨成品數(shù)量缺失的，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。七、大貨送甲方做尾部工序的，發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫的，甲方尾部幫手配片、返執(zhí)，甲方則扣除乙方返工工時，在加工費中扣除。八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收的。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的：，。十一、結算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。甲方（供應方）：_____________?乙方（加工方）：_____________地址：_____________________地址：______________________授權代表：__________________?公司蓋章：___________________授權代表：__________________?公司蓋章：___________________日期：______________________日期：_____________________加工合同協(xié)議書篇二十二甲方：乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。(2)合格模具定義：①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖。②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求。③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。驗收方法(標準)：①按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。②模具結構必須符合模具結構圖紙。驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。第三條：原材料來源原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。交貨地點：甲方指定場所________________________。交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。貨款結算時間及方法：_____________________。付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。第六條：技術資料提供及保管：甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。第七條：質量異議/違約責任：對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管。乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品。如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的