【正文】 三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：(一)提交________仲裁委員會仲裁。(二)依法向人民法院提起訴訟。第十四條 具體規(guī)定 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。 施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把，由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分。下午___點___分至___點___分。第十五條 其他約定事項：_____________________________________________________________________________.第十六條 附則 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包人(簽字)： ________________承包人(蓋章)：________________法定代表人：________________委托代理人：_________________鑒證意見：鑒證機關(guān)(章)經(jīng)辦人：簽訂日期：________________最新賓館裝修合同范本三按照《中華人民共和國民法典》和國務(wù)院《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方簽訂此施工合同。工程名稱：x酒店改造工程工程內(nèi)容：x酒店改造及檢修承包范圍：兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應(yīng)光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導(dǎo)靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。承包方式：包工包料工 期：年月日年月日第一條、 工程價款與支付合同價款的確定依據(jù)現(xiàn)行國家、省、市有關(guān)文件及工程預(yù)算書定額執(zhí)行。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預(yù)付款，工程完工支付25%，其余的50%為質(zhì)量保證金，保修期滿無質(zhì)量問題后支付。第二條、 工程質(zhì)量工程質(zhì)量必須達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件，經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關(guān)部門驗收合格標準。工程質(zhì)量達不到上述要求時，乙方負責(zé)無償返修，直至達到要求，同時承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。第四條：雙方的責(zé)任甲方責(zé)任：、會審施工圖紙。、提供具備施工條件的施工場地。、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延，由此發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。乙方責(zé)任：、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明及工程進度、材料設(shè)備計劃等施工必備手續(xù)。、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔(dān)。、乙方必須使用符合國家質(zhì)量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責(zé)賠償直接和間接損失。、乙方負責(zé)施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責(zé)任。、合同生效一周內(nèi)乙方必須進入現(xiàn)場施工，如逾期未進入現(xiàn)場施工，甲方有權(quán)單方終止合同，乙方返還預(yù)付款并按法定標準(1%)支付違約金。、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔(dān)。第五條：竣工驗收與保修工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收。工程竣工驗收后，按照國家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi)，工程保修期為一年。第六條：爭議的處理雙方因合同發(fā)生爭議，首先請工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)解，經(jīng)調(diào)解后如雙方未達成協(xié)議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。第七條：未盡事宜及補充條款如下：甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對工程進行總體監(jiān)督，包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進度等與x酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問題有權(quán)提出修改，乙方必須無條件執(zhí)行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔(dān)。隨著工程進度情況，乙方應(yīng)及時整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時向甲方及有關(guān)部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。工程竣工驗收時，必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。第八條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。發(fā)包方(章)： 承包方(章)：地 址： 地 址：法定代表人 ： 法定代表人 ：委托代理人 ： 委托代理人 ：電 話： 電 話：電 掛： 電 掛：開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：帳 號： 帳 號：郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：合同訂立時間： 年 月 日