【正文】 定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間?！　〉诎藯l 包裝要求及費用負擔(dān)：　　 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）　　 費用負擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān) ）　　第九條 運輸方式及費用負擔(dān)　　 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）　　 運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。　　第十條定作物的保修　　 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）　　 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)?！　〉谑粭l 定金及預(yù)付款　　 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）　　 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）　　 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）　　 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任：　　 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償?！　?交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償?！　?未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失?！　?逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。　　 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收?！　?不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金?！　?由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失?！　?未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失?！　?擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任?！　?承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元?！　?因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。　　 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）　　第十三條 定作人的違約責(zé)任：　　 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。　　 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失?！　?超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費?！　?超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止?！　?無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用?！　?其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）　　第十四條不可抗力　　 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。　　 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。　　第十五條 爭議的解決方式　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。　　第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效?！　〉谑藯l 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商?！　《ㄗ魅耍海ü拢? 承攬人： （公章）　　住所： 住所：　　法定代表人或 法定代表人或　　委托代理人： 委托代理人：　　電話： 電話：　　傳真： 傳真：　　開戶銀行： 開戶銀行：　　賬號： 賬號　　郵政編碼： 郵政編碼：　　合同簽訂時間： 年 月 日— 23 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用?！?1 —