【正文】 　　 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定?！　?雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)?！　〉谄邨l 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)　　 雙方約定由定作人自提定作物　　 自提定作物的時(shí)間：（寫明年、月、日）　　 自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）　　 雙方約定由承攬人送交定作物　　 送交定作物的時(shí)間：（，則在空格處劃線）　　 送交定作物的地點(diǎn)：（，則在空格處劃線）　　 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力?！　?交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間?！　〉诎藯l 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：　　 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）　　 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) ）　　第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)　　 定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）　　 運(yùn)輸費(fèi)用由（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。　　第十條定作物的保修　　 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）　　 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)?！　〉谑粭l 定金及預(yù)付款　　 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）　　 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫明年、月、日）　　 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）　　 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫明年、月、日）　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任：　　 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。　　 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償?！　?未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失?！　?逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金?！　?未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。　　 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金?！　?由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失?！　?未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失?！　?擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任?！　?承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元?！　?因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)?！　?其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）　　第十三條 定作人的違約責(zé)任：　　 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。　　 未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失?！　?超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)?！　?超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止?！　?無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用?！　?其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）　　第十四條不可抗力　　 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失?！　?在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。　　第十五條 爭(zhēng)議的解決方式　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院?！　〉谑鶙l本合同簽訂地點(diǎn)（填寫到縣級(jí)）　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效?！　〉谑藯l 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份?！　〉谑艞l合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。　　定作人：（公章） 承攬人： （公章）　　住所： 住所：　　法定代表人或 法定代表人或　　委托代理人： 委托代理人：　　電話： 電話：　　傳真： 傳真：　　開戶銀行： 開戶銀行：　　賬號(hào)： 賬號(hào)　　郵政編碼： 郵政編碼：　　合同簽訂時(shí)間： 年 月 日承攬合同 篇9　　房主人:　　承建人 :　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。　　一、建筑項(xiàng)目：私人住宅主體項(xiàng)目?！　《?、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算?！　∪⒊薪ǚ绞郊笆┕?zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616，1416雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦?！　∷?、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗?！　∥濉刺莘鍪肿龀杉t櫸木的圓形木扶手?！　×?、單價(jià)按實(shí)際板面積，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元?！　∑?、工期在20xx年9月30日前完工?！　“?、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署?！　【拧⒁曳奖仨毎凑瞻踩┕ひ?guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)?！　∈?、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效?！　〖追胶炞郑骸　∩矸葑C號(hào)碼：　　聯(lián)系電話：　　乙方簽字：　　身份證號(hào)碼：　　聯(lián)系電話：　　年 月 日— 34 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用。— 1 —