【正文】 要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為元/㎡，按乙方粉刷實際面積結(jié)算?！　∪?、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內(nèi)完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延?！　∷摹①|(zhì)量：應(yīng)符合國家優(yōu)良工程有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范?！　∥?、安全：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業(yè)人員持證施工，若發(fā)生事故，乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)連帶責(zé)任。　　六、付款方式：甲方驗收合格后七日內(nèi)一次性付清?！　∑?、未盡事宜，雙方協(xié)商后補(bǔ)充，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。　　八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效?！　〖追?：___________　　乙方 ：___________　　____ 年 _____ 月 _____ 日承攬合同范本4　　合同編號：__________________　　定做人：____________　　承攬人：____________　　第一條 承攬項目：____________________________________________________　　第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________　　第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：　　______________________________________________________________________　　第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________　　第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)?！　〉诹鶙l 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________　　第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________________________　　第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________　　第九條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：____________________________________　　第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________________________　　第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人（預(yù)付材料費(fèi)/交付定金（大寫）______元?！　〉谑l 結(jié)算方式及期限：________________________________________________　　第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的，承攬人可以留置工作成果?！　〉谑臈l 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________（二）________________________________________________　　第十五條 定作人違約責(zé)任：_________________________________________　　承攬人違約責(zé)任：___________________________________________________　　第十六條 合同爭議的解決方式：　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）（1）提交_________仲裁委員會仲裁；（2）依法向_______人民法院起訴?！　〉谑邨l 其他約定事項：_______________________________________　　第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。　　定作人：________________（簽章）　　營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________　　法定代表人：____________________　　電話：__________________________　　開戶銀行：______________________　　賬號：__________________________　　承攬人：________________（簽章）　　營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________　　法定代表人：____________（簽章）　　電話：__________________________　　開戶銀行：______________________　　賬號：__________________________　　簽約日期：_______年_____月____日　　簽約地點：______________________承攬合同范本5　　簽訂日期：________　　經(jīng) 甲 乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守?！　∝浛罟灿嬋嗣駧拧　。篲__________　　：________　?。篲________　　：__________　?。篲____________　　：____________　　：_______________　　違約責(zé)任：　　第一點：甲方承擔(dān)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)償付乙方實際損失____中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。實行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。其他___________　　第二點：乙方承擔(dān)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價。甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失。不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。其他：____________　　本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止　　甲方：______ 乙方：________　　法定代表人：_______ 法定代表人：_____　　電話：________ 電話：_______　　地址：________ 地址：_______　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_____　　帳號：________ 帳號：_______承攬合同范本6　　定作方：_________　　承攬方：_________　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。　　、包裝、加工方法：　　_________?！　　?shù)量、質(zhì)量：　　_________?！　?、地點和方式：　　_________?！　。骸　________?！　。骸　________?！　。骸　〕豢煽沽Φ脑蛲?，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________%的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金?！　。骸　________。　　，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件?！　?，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴?！　?，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。　?。簭碾p方簽署之日起到_________年_________月_________日止?！　〖追剑ㄉw章）：_______________乙方（蓋章）：___________________　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________　　地址：_______________________地址：___________________________　　電話：_______________________電話：___________________________　　傳真：_______________________傳真：___________________________　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日承攬合同范本7　　甲方：　　乙方：　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：　　工程地點及概況：　　工程名稱：____________________________________?！　」こ探ㄖ娣e：________________________________?！　」こ虘粜徒Y(jié)構(gòu)：________________________________?！　」こ添椖浚篲___________________________________。　　工程價款及付款方式：　　，大寫_________?！　?，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進(jìn)場施工?！　??！　∪?、承攬方式：　　乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供?！　∷摹⒉牧咸峁骸　￡P(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。　　，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延?！　?，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗?！　∷?、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。　　五、施工期限：　　工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延?！　×?、違約責(zé)任　　，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延?！　?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方?！　?甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款?！　∑?、其他約定：　　，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失?！　?，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償?！　?，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。　　，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。　　，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限。甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償?！　“恕⒈竞贤幢M事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效?！　〖追剑?乙方：　　法定代表人： 法定代表人：　　地點： 地點：　　電話： 電話：　　年 月 日 年 月 日承攬合同范本8　　房主人:　　承建人:　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守?！　∫弧⒔ㄖ椖浚核饺俗≌黧w項目?！　《⒔ㄖ娣e：按實際板面計算?！　∪?、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改