【正文】 款項中扣除，并支付予實際執(zhí)行者。若甲方委托他人修復(fù)之所需費用大于屆時應(yīng)支付乙方質(zhì)量保證金金額時，則甲方可將其大于該部分的金額作為債務(wù)向乙方追償。　　在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)積極與甲方聯(lián)絡(luò)，定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質(zhì)量問題，予以及時解決?！　≡诜课萁桓妒褂谜咔埃曳綉?yīng)當(dāng)成立為本項目服務(wù)的專門小組，乙方應(yīng)在房屋交付過程中，派員陪同甲方或甲方選聘的物業(yè)管理公司的人員向使用者交房，對于購房者反映的問題，乙方應(yīng)當(dāng)立即整改，因乙方原因而產(chǎn)生的責(zé)任及費用由乙方承擔(dān)?！　×?、違約責(zé)任　　甲方逾期付款的，甲方按應(yīng)付款金額的20%向乙方支付違約金，工期不予順延?！　∫曳轿窗春贤s定將工程所需門窗運抵現(xiàn)場、逾期進場、逾期開工、逾期任一階段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均應(yīng)向甲方承擔(dān)5000元人民幣違約金，逾期達十四日的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付工程總價20%的違約金?！　τ诠こ藤|(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方或監(jiān)理方的指令或要求進行修理、拆除、返工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求進行整改，逾期達十四日仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn)，或同一部位經(jīng)兩次整改仍未符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同總金額20%的違約金。　　對乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范引起的工程質(zhì)量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。且甲方有權(quán)要求乙方更換、重做并承擔(dān)相應(yīng)價款20%的39。違約金，或按相應(yīng)價款50%結(jié)算，具體處理方法由甲方選定。　　未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，否則，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付工程總價20%的違約金?！　∫蚣追皆?qū)е潞贤獬?，甲方只承?dān)因此造成的直接損失，不賠償乙方預(yù)期可得利益?！　∫蛞曳皆?qū)е潞贤獬?，甲方為完成剩余工作委托其他施工企業(yè)繼續(xù)施工而需比原合同價格多發(fā)生的工程費用，皆由乙方賠償給甲方，甲方有權(quán)在支付其剩余工程款時予以扣除?！　∪缫蛞曳皆蚬こ萄悠诨虼嬖谫|(zhì)量問題的，除乙方按本合同約定向甲方承擔(dān)違約責(zé)任外，如因此而導(dǎo)致甲方逾期交房、或因房屋質(zhì)量問題或購房者退房而需向購房者承擔(dān)的違約金、賠償金等一切損失，均由乙方承擔(dān)，為此，乙方應(yīng)當(dāng)確保工期和質(zhì)量，并應(yīng)當(dāng)在發(fā)生質(zhì)量問題時立即全力解決?！　」こ藤|(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項?！　∑?、爭議解決　　發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解　　決，任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。　　八、其他　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效?！　”竞贤皇剿练?，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，均具有同等法律效力。　　甲方： 乙方：　　法定代表人： 法定代表人：　　年 月 日門窗承包合同范本10　　甲方：　　乙方：　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，在平等、自愿、公平和誠實信用的前提下，甲、乙雙方為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)事宜，經(jīng)協(xié)商一致后特訂立以下條款，供雙方遵守執(zhí)行?！　∫?、 工程概況　　工程名稱：興義市時代豪苑　　工程地點：興義市坪東西路1號　　工程內(nèi)容：興義市時代豪苑項目塑鋼門窗、玻璃幕墻、鋁合金門工程。　　二、承包范圍：按照本工程的設(shè)計施工圖及圖紙說明、技術(shù)交底，塑鋼門窗、玻璃幕墻、鋁合金門的全部制作安裝工程?！　《?、 承包方式：總價包干。　　三、 計量方式：按時代豪苑門窗實際面積進行收方計量?！　∷摹?使用材料：塑鋼材料選用中材型材。窗子中空玻璃全部用5+6+5?！　∥?、 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按設(shè)計施工圖紙為依據(jù)進行制作安裝，質(zhì)量達到國家統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)　　六、 承包單價：　　塑鋼門窗：綜合價格按每平方米 285元/㎡進行結(jié)算。　　鋁合金幕墻、門窗綜合價格按每平方米 460 元/㎡進行結(jié)算。 單價內(nèi)容包含：工人所需的人工費，周轉(zhuǎn)材料費、大中小型機械設(shè)備、施工用具、管理費、利潤、稅費、趕工費、夜間施工、工人的養(yǎng)老保險、工傷保險等五大險種，以及本工程承包范圍內(nèi)的所有內(nèi)容，不再發(fā)生任何計時工等費用。如工程因甲方原因停工三日內(nèi)乙方不計費，超過三日由甲乙雙方協(xié)商解決?！　∑?、工期：從進場之日起 天，乙方必須按甲方進度要求完成工程進度。否則，由乙方原因造成工期延誤每延期一天罰款300元，如甲方原因無法施工，工期順延?！　“恕⒏犊罘绞剑罕竟こ涕T窗框安裝完畢后支付總工程款40%，門窗扇安裝完畢付40%，驗收合格后付17%，最后扣質(zhì)保金3%?！　【?、安全。乙方要嚴(yán)格遵守安全文明施工的一切制度，認真落實各項安全措施。施工時必須堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，安全操作規(guī)范和各項安全管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任一律由乙方自行負責(zé)。在施工中所發(fā)生的一切安全事故由乙方自行負責(zé)甲方只積極協(xié)助乙方處理。甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟責(zé)任?！　∈⑵渌s定　　 乙方承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求：乙方自行承擔(dān)安全教育，防護措施，嚴(yán)格按照安全、文明操作規(guī)程施工?！　?已完成工程成品保護的特殊要求及費用承擔(dān)：未交付使用前由承包方保護，如未保護所造成的損失由承包方自行負責(zé)?！　?施工場地清潔衛(wèi)生要求：乙方必須符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，建筑垃圾應(yīng)及時清除，工程竣工前所有建筑垃圾、機械、材料必須撤離現(xiàn)場?！　?雙方約定工期順延的其他情況：因甲方原因或不可抗拒的自然災(zāi)害造成的工期延誤，工期可以順延，但必須得到發(fā)包方簽認，如因乙方造成的工期延誤，工期不順延?！　?安全施工：乙方必須嚴(yán)格按照安全施工管理條例及文明施工管理條例進行施工，在施工中如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方自行處理、承擔(dān)，甲方不負責(zé)任?！　?風(fēng)險范圍：雙方約定的合同價款不再進行調(diào)整，合同價款風(fēng)險由乙方全部承擔(dān)?！　?乙方采購材料的要求：乙方必須按甲方指定的材料進行采購，并提供產(chǎn)品合格證明經(jīng)甲方和監(jiān)理抽樣檢驗合格后方可使用。　　 檔案資料要求：施工中乙方必須做好施工檔案資料，合格后，竣工驗收時移交建設(shè)單位?！　】⒐を炇张c結(jié)算：工程具備竣工驗收條件后，承包人按國家竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告及完整的備案資料，組織相關(guān)單位驗收，經(jīng)驗收合格后發(fā)包方10日內(nèi)，按雙方合同約定價款進行工程竣工結(jié)算?！　〖追竭`約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：甲方不安合同約定支付工程款，雙方未達成延期付款協(xié)議時，延期支付按同期銀行貸款利息計算，支付違約金。　　1乙方違約應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：因乙方原因造成工程工期延誤，由乙方 承擔(dān)違約責(zé)任，除按每天300元計算甲方損失外，因乙方原因，質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所造成的一切損失由乙方承擔(dān)?！　∈?、爭議　　本合同在行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向人民法院起訴　　十二、合同份數(shù)　　雙方合同約定份數(shù)：一式兩份，雙方各執(zhí)壹份?！　∈?、補充條款　　在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費維修，乙方在接到通知兩日內(nèi)必須趕到現(xiàn)場解決出現(xiàn)的問題?！　∷胁牧媳仨氂泻细褡C，并經(jīng)檢驗合格簽證后方可使用?！　∥幢M事宜雙方另行協(xié)商。　　甲方：_________　　乙方：_________　　法定代表人：_________　　法定代表人：_________　　_________年____月____日　　_________年____月____日 36 / 36