【正文】 為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)　　____________________________________________________________　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)　　___________________________________________　　_____________________________　　第十條 結(jié)算方式及期限　　________________________________________________________________________　　第十一條 其他　　________________________________________________________________________　?。ㄈ纾?．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還，等等。）　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償?！　《?、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失?！　∪⑽窗春贤?guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金?！　∥唇?jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。　　五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％60％的幅度）違約金?！　×?、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)?！　∑?、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失?！　【拧⑽窗春贤?guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。　　十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。　　第十三條 定作人的違約責(zé)任　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失?！　《?、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失?！　∷?、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失?！　∥濉⒊^(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金?！　×o(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此　　而多支出的費(fèi)用?！　〉谑臈l 不可抗力　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失?！　〉谑鍡l 糾紛的處理　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴?！　”竞贤訽_____年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力?！　”竞贤疽皇蕉荩ㄗ魅撕统袛埲烁鲌?zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份?！　《ㄗ魅耍海ㄉw章）________________　　代表人：（蓋章）________________　　地址：__________________________　　電話：__________________________　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________　　賬號(hào)：__________________________　　承攬人：（蓋章）________________　　代表人：（蓋章）________________　　地址：__________________________　　電話：__________________________　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________　　賬號(hào)：__________________________　　____________年_______月_____日— 31 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用?！?1 —