關(guān)于加工承攬合同-資料下載頁
2025-04-12 21:22本頁面
【正文】 鍵性部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。 甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改?！ 》课萁ǔ珊笠荒陜?nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。 基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。 墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三一砌筑法，且灰縫厚度不得超過mm。 墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷?！ ∪α海哼^梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁?！ ∥蓓敚含F(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷?！ ∠滤溃?..... 三、工程款結(jié)算及支付 工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米計284平方米。 付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款。主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款?！ ∷?、違約責任 由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。因此給甲方造成損失的，由乙方賠償?！ ∪绻荒陜?nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金?！ ∫蛞曳皆蛑率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失?！ ∫曳饺魺o視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金?！ ∥濉幾h解決方式 因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決?！ ×?、附則 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。 本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。 因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力?！ 〖追胶炞郑骸 ∫曳胶炞郑骸 『炗啎r間：______年______月_______日— 10 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用?！?1 —
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1