【正文】 可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）　　第十二條、承攬人的違約責任　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償?！　《?、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的.，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失?！　∪?、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失?！　∷摹⒂馄诮桓抖ㄗ魑铮òǚ敌?、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金?！　∥唇?jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收?！　∥濉⒉荒芙桓抖ㄗ魑锘虿荒芡瓿晒ぷ鲿r，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％–30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％–60％的幅度）違約金。　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費?！　∑摺嵭写\或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任?！　∈⑸米哉{(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任?！　〉谑龡l、定作人的違約責任　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失?！　《⒅型緩U止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失?！　∷摹⒊^合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此　　而多支出的費用?！　〉谑臈l、不可抗力　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失?！　〉谑鍡l、糾紛的處理　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴?！　”竞贤訽_____年、_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力?！　”竞贤疽皇蕉?，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。　　定作人：（蓋章）________________　　代表人：（蓋章）________________　　地址：__________________________　　電話：__________________________　　開戶銀行：______________________　　賬號：__________________________　　承攬人：（蓋章）________________　　代表人：（蓋章）________________　　地址：__________________________　　電話：__________________________　　開戶銀行：______________________　　賬號：__________________________　　____________年_______月_____日第 20 頁 共 20 頁