工程承攬通用版合同書(shū)--范本-資料下載頁(yè)
2025-04-02 01:50本頁(yè)面
【正文】 取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。五、工期延誤對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：工程量變化工地現(xiàn)場(chǎng)停電造成停工人力不可抗拒因素造成停工非乙方因素的其他原因六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門(mén)實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。七、合同變更、解除本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。八、解決處理合同爭(zhēng)議本合同如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。九、合同的效力本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。十、其他約定事項(xiàng)甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日返
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1