大宗采購(gòu)安裝合同(標(biāo)準(zhǔn)版)-資料下載頁(yè)
2025-04-02 00:23本頁(yè)面
【正文】 為乙方已接到維修通知。(4)因通知乙方維修而支出的所有費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。(5)以上聯(lián)系方式假設(shè)有變更，乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方或甲方委托管理的物業(yè)公司，否那么，甲方或甲方委托的物業(yè)公司按以上通訊方式通知乙方，均視為乙方已收到。如現(xiàn)場(chǎng)無法確認(rèn)質(zhì)量問題的責(zé)任歸屬，乙方應(yīng)先行予以維修，不得拖延，維修費(fèi)用待責(zé)任問題明確后由責(zé)任方承擔(dān)。乙方配合甲方做好交房前的維護(hù)維修工作，確保甲方順利交房，否那么給甲方造成的損失甲方有權(quán)直接從質(zhì)保金中扣取，超過質(zhì)保金的部分仍由乙方承擔(dān)。九、違約責(zé)任：如乙方未能按合同約定時(shí)間供貨并安裝完成或未能按合同約定時(shí)間更換不合格產(chǎn)品及整改完成的，每延誤一天均按合同總金額的萬(wàn)分之二向甲方支付違約金并承擔(dān)由此增加的一切費(fèi)用。甲方不能按合同約定支付貨款，逾期每天按應(yīng)付而未付款金額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金。當(dāng)乙方出現(xiàn)如下情況之一時(shí)，甲方有權(quán)解除本施工合同，同時(shí)乙方除按約定支付違約金外還必須承擔(dān)由此造成甲方的一切損失(包括但不限于工程造價(jià)升高的費(fèi)用)：(1)乙方施工在任何施工階段比乙方所提交進(jìn)度計(jì)劃連續(xù)延誤10日經(jīng)甲方再次催告后5日內(nèi)仍沒有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的。(2)因乙方原因造成工程停工、消極怠工或逾期竣工超過10個(gè)日歷天時(shí)。(3)工程發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量或安全事故的。(4)乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，甲方發(fā)出整改通知后10日內(nèi)仍未整改的，或整改后仍未能驗(yàn)收合格的。如出現(xiàn)上述情況，甲方選擇解除合同的，合同自甲方發(fā)出解除通知之日起解除，同時(shí)乙方應(yīng)向甲方支付本合同預(yù)算造價(jià)的10%作為違約金，乙方應(yīng)在收到甲方解除通知后三日內(nèi)付清上述款項(xiàng)，否那么逾期每日甲方有權(quán)按乙方應(yīng)付而未付金額的萬(wàn)分之四計(jì)收違約金。合同解除當(dāng)日起3日內(nèi)，乙方應(yīng)將自己的人員、設(shè)備材料無條件撤離工地并將施工現(xiàn)場(chǎng)和在建工程及工程資料完整地交給甲方，否那么每逾期一天，乙方按5000元/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。如乙方超過約定期限未向甲方遞交工程資料的，視為乙方同意按甲方審定造價(jià)作為已完工程結(jié)算造價(jià)。施工合同解除后，對(duì)于乙方已完成的合格工程量，按已完工程造價(jià)的70%結(jié)算工程款，對(duì)于乙方已完成但質(zhì)量不合格的工程量，甲方不予以支付工程款。本合同簽訂后，任何一方違反合同約定或法律規(guī)定的合同解除條件、單方解除合同的，違約方應(yīng)向守約方支付合同暫定工程總造價(jià)的5%作為違約金。如遇不可抗拒的自然災(zāi)害因素而不能履行合同時(shí)，雙方免除承擔(dān)違約責(zé)任。十、其它本合同一式陸份，甲執(zhí)肆份乙執(zhí)貳份。本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院提起訴訟。本合同自雙方蓋章之日起生效。甲方(蓋章)：乙方：甲方代表：乙方代表：地址：地址：電話電話：開戶名稱：開戶帳號(hào)：簽訂日期：簽訂日期：附件一：附件二：第13頁(yè)，共13頁(yè)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1