20xx年服務(wù)承攬合同2-資料下載頁(yè)
2025-03-15 01:44本頁(yè)面
【正文】 具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
費(fèi)用負(fù)擔(dān)：(寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
定作物的運(yùn)輸方式： (寫(xiě)明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
運(yùn)輸費(fèi)用由 (如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 )
在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)
定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))
定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：(寫(xiě)明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任：
未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)。不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理。少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。
其它違約責(zé)任： (如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責(zé)任：
中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的 %的違約金。
未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失。承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià) ‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之 向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。
無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
其它違約責(zé)任： (如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線)
第十四條 不可抗力
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條 本合同簽訂地點(diǎn) (填寫(xiě)到縣級(jí))
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式 份，定作人執(zhí) 份，承攬人執(zhí) 份。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人： (公章) 承攬人： (公章) 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行： 賬號(hào)： 賬號(hào) 郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時(shí)間： 年 月 日
23
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1