20xx年景觀綠化轉(zhuǎn)包合同范本-資料下載頁
2025-03-15 01:28本頁面
【正文】 施工所需要的水、電源接口，并說明使用注意事項，水、電費由乙方自行承擔(dān)。
辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
指派 小小(聯(lián)系方式：00)同志為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
雙方約定甲方應(yīng)做的其他工作。
第十條 乙方責(zé)任
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工組織設(shè)計和進度計劃，交甲方審定。
指派 夏云(聯(lián)系方式：) 同志為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。
參加竣工驗收，提交工程結(jié)算資料。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清掃、處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各項設(shè)備管線。
工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包名義轉(zhuǎn)包給他人，否則甲方有權(quán)解除本合同。
第十一條 竣工驗收
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期應(yīng)予順延。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起十五日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告。從竣工驗收合格之日起10日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交工程技術(shù)材料一式兩份。
第十二條 安全生產(chǎn)
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。
第十三條 違約責(zé)任
如甲方未按期撥付工程進度款超過3日的，乙方有權(quán)暫緩施工，施工工期順延。
乙方未按期竣工，每逾期一日，乙方須按每日合同暫定總價款的 2 ‰向甲方支付違約金。如累計逾期竣工超過15天的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失。
工程竣工后，經(jīng)驗收質(zhì)量不合格的，乙方須無條件進行整改，直至驗收合格，且工期不順延。因整改導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)按本條第二項逾期竣工的違約金標準向甲方支付違約金。經(jīng)一次整改后，質(zhì)量仍不合格的，甲方有權(quán)不予支付剩余工程款并有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)賠償甲方包括逾期交房違約金在內(nèi)的全部損失。
乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場材料、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)。
第十四條 爭議解決方式
本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方首先應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均可向淮北人民法院起訴。
對于不存在爭議的部分，甲、乙雙方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定生效前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十五條 合同生效及終止
本合同自雙方法定代表人或委托代表人簽字并蓋章之日起生效，所涉工程竣工驗收完畢且質(zhì)量保修期滿無任何質(zhì)量問題時，本合同自行終止。
第十六條 合同份數(shù)
本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
19
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1