20xx年安裝承包合同范本3篇-資料下載頁
2025-01-26 01:19本頁面
【正文】 。
第七條工程付款:
自本合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方支付總工程款，即元
工程施工完畢，驗收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元。
剩余5%作為質保金，即元，一年內付清。
注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。
第八條工程變更：
合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工，開始計算施工工期。
工程、工期變更：
(1)甲方未及時付款，施工工期順延。從應付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責任歸甲方。
(2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的責任(第四條)，造成施工工期延誤，施工工程順延，責任歸甲方。
(3)因政府行為、相鄰關系、下雨、下雪、大風等不可抗力因素，影響施工以及造成停工
的，因此導致的工期延誤，乙方?jīng)]有責任，工期應順延。
如甲方提出合同外的工程要求、改變設計要求、改變合同相關內容、設備位置等，應當作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時，以上新要求所導致的以下情況，由甲方負責，并及時支付乙方相關費用：
(1)施工工期順延。(2)根據(jù)設備、材料和工程量增加，相應要增加的工程款。
第八條違約責任:
乙方因違反本合同相關條款，而沒有按時竣工，逾期一天按工程造價的，向甲方支付違約金。
甲方因違反本合同相關條款或不按時付款，逾期一天按工程總造價的，向乙方支付違約金。
如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有權停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔。
一方擅自解除合同，應按沒有履行部分工程造價的
第九條商業(yè)秘密:
設計圖紙、場所結構、設計方案、工作程、產品規(guī)格、產地及報價為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十一條補充條款:
第十二條爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本合同未盡事宜雙方協(xié)商，本合同一式四份，甲乙各執(zhí)兩份.
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：日期：
設備安裝承包合同建筑安裝承包合同范本安裝承包合同
11
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1