建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同-資料下載頁
2024-12-17 00:16本頁面
【正文】 格日期為在驗收證書上簽字確認(rèn)日。
驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應(yīng)計入乙方的施工時間。
甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后____日內(nèi)不組織驗收或組織驗收后____日內(nèi)無書面修改意見的，則視為工程已經(jīng)驗收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知后7天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為認(rèn)可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
五、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第十一條獎勵和違約責(zé)任
一、獎勵
工程經(jīng)驗收獲獎時，甲方一次性獎勵乙方萬元。
工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方萬元。
二、乙方的違約責(zé)任
工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費用。
由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計不符合合同要求的，由設(shè)計人承擔(dān)設(shè)計責(zé)任。
乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
三、甲方的違約責(zé)任
未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。
工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。
甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失。延誤工期的，工期順延。
工程驗收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。工程驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
發(fā)包單位(全稱)：法定代表人：委托代理人：經(jīng)辦人：單位地址：
開戶銀行：帳號：電話：傳真：郵政編碼：________年____月____日
承攬方：法定代表人：委托代理人：經(jīng)辦人：單位地址：
開戶銀行：帳號：電話：傳真：郵政編碼：________年____月____日
簽(公)證機(jī)關(guān)：意見：鑒(公)證機(jī)關(guān)：(蓋章)經(jīng)辦人：________年____月____日
附件一
。
。
(或塑鋼)窗玻璃的顏色。
。
。
。
第 15 頁 共 15 頁
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1