設備安裝施工合同范本-資料下載頁
2024-12-17 00:02本頁面
【正文】 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延： （1） 工程量變化或設計變更； （2） 不可抗力； （3） 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工； （4） 甲方同意工期順延的其他情況。 第五條 價款結算方式及期限： 本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款（固定價款）； 本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元（大寫 ：）； （1）合同簽定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民幣(占合同總金額的__50_%)________元(大寫： ）； （2）乙方工程材料（非成品）進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方（第二期工程款）人民幣(占合同總金額的_47__%)__________________元(大寫： ）； （3）工程尾款(占合同總金額的__3_%)元（大寫：_______________________元），設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。 以上價款不含小區(qū)物管費、不含專用鉆孔機器鉆孔費用、不含設備吊裝費。 第六條產品質量責任和售后服務條款 1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年 在質量保證期外由于產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。 2. 質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。 第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。 第八條由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。 第九條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 第十條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。 第十一條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商 不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 12 / 12
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1