無錫市家庭居室裝飾裝修施工合同-資料下載頁
2024-12-16 23:18本頁面
【正文】 合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決： (一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁。 (二)依法向人民法院提起訴訟。 第十四條 幾項具體規(guī)定 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內(nèi))。 施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。 施工期間，乙方每天的工作時間為： 上午______點_______分至______點______分。 下午______點_______分至______點______分。 第十五條 其他約定事項________________________________________________ 第十六條 附則 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。 本合同一式_________份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門_____份。 ，與本合同具有同等法律效力。 附表 10：家庭居室裝飾裝修工程保修單 發(fā)包人 (簽字)：_____ 承包人(蓋章)：______ 法定代表人：__________ 委托代理人：__________ ________年____月____日 ________年____月____日 鑒證意見：____________ 鑒證機關(guān)(章)________ 經(jīng)辦人：______________ ________年____月___
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1