家庭居室裝飾裝修工程施工合同樣本-資料下載頁
2024-12-16 22:49本頁面
【正文】 (2)竣工驗(yàn)收。 乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件：工程驗(yàn)收單)。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。 工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件：工程保修單)。 第十一條 工程款支付方式 雙方約定合同生效后，甲方按約定直接向乙方的指定帳戶支付工程款： 乙方的開戶名：帳號(hào)(卡號(hào))： 第一次：合同簽訂后，當(dāng)日付款百分之五十，即7940元。 第二次：乙方貼磚及乳膠漆基礎(chǔ)完成，甲方付款百分之四十，即6352元。 第三次：乙方完工后二個(gè)工作日，甲方付款百分之十，即1588元 ，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件工程結(jié)算單)上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。 第十二條 違約責(zé)任 ，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程總造價(jià)25%的違約金。若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。 ，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利。 (三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。 ，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。 ，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金，甲方有權(quán)在工程款中扣款。 第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式 雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，任何一方有權(quán)向成華區(qū)人民法院起訴。 第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定 ，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，垃圾清運(yùn)費(fèi)用已含在合同價(jià)款中。 ，甲方將外屋門鑰匙壹把，交給乙方項(xiàng)目經(jīng)理或施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管工程竣工移交給甲方。 ，乙方每天的工作時(shí)間遵守物業(yè)管理的規(guī)定。 第十五條 附則 ，更換項(xiàng)目經(jīng)理視為項(xiàng)目轉(zhuǎn)包。 、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。 。 ，與本合同具有同等法律效力。 第十六條 其它約定條款：甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________ 委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______ 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字) 2年____月____日 ____20xx____年_______月______
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1