安裝承包合同范本3篇-資料下載頁
2024-12-16 22:45本頁面
【正文】 第七條工程付款: 自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付總工程款，即元 工程施工完畢，驗(yàn)收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元。 剩余5%作為質(zhì)保金，即元，一年內(nèi)付清。 注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。 第八條工程變更： 合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進(jìn)場施工，開始計(jì)算施工工期。 工程、工期變更： (1)甲方未及時(shí)付款，施工工期順延。從應(yīng)付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責(zé)任歸甲方。 (2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的責(zé)任(第四條)，造成施工工期延誤，施工工程順延，責(zé)任歸甲方。 (3)因政府行為、相鄰關(guān)系、下雨、下雪、大風(fēng)等不可抗力因素，影響施工以及造成停工 的，因此導(dǎo)致的工期延誤，乙方?jīng)]有責(zé)任，工期應(yīng)順延。 如甲方提出合同外的工程要求、改變設(shè)計(jì)要求、改變合同相關(guān)內(nèi)容、設(shè)備位置等，應(yīng)當(dāng)作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時(shí)，以上新要求所導(dǎo)致的以下情況，由甲方負(fù)責(zé)，并及時(shí)支付乙方相關(guān)費(fèi)用： (1)施工工期順延。(2)根據(jù)設(shè)備、材料和工程量增加，相應(yīng)要增加的工程款。 第八條違約責(zé)任: 乙方因違反本合同相關(guān)條款，而沒有按時(shí)竣工，逾期一天按工程造價(jià)的，向甲方支付違約金。 甲方因違反本合同相關(guān)條款或不按時(shí)付款，逾期一天按工程總造價(jià)的，向乙方支付違約金。 如甲方未及時(shí)支付工程款，拖延三日以上，乙方有權(quán)停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔(dān)。 一方擅自解除合同，應(yīng)按沒有履行部分工程造價(jià)的 第九條商業(yè)秘密: 設(shè)計(jì)圖紙、場所結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報(bào)價(jià)為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。 第十一條補(bǔ)充條款: 第十二條爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本合同未盡事宜雙方協(xié)商，本合同一式四份，甲乙各執(zhí)兩份. 甲方(簽章)：乙方(簽章)： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 電話：電話： 日期：日期： 設(shè)備安裝承包合同建筑安裝承包合同范本安裝承包
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1