鋼結構制作與安裝合同樣本-資料下載頁
2024-12-16 22:36本頁面
【正文】 師無故拖延辦理簽訂手續(xù)而影響下一工序施工。 工程發(fā)生設計變更，經(jīng)雙方協(xié)商確需延期的。 其他非乙方責任引起的工程停工，包括因甲方土地、工程報建等手續(xù)不完整及工程相關主管部門勒令停工的、或工程所在地群眾干擾因素造成停工的。 因乙方責任造成工期延誤的，每延誤一天，應向甲方支付500元的違約金。 第三條 付款方式 按工程進度付款： 合同簽定，甲方根據(jù)乙方提供的發(fā)票付乙方預付款 柒萬元人民幣 ，合同生效。 鋼結構工程安裝完工待甲方驗收后，逐一支付乙方施工進度款。(稅金甲方單獨結算)。 本工程不留質(zhì)保金。驗收后5日內(nèi)結算計。結算支付方式為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、電匯，本位幣為人民幣。 第四條 工程責任 一. 甲方責任： 乙方進場前，甲方辦理好開工手續(xù)使乙方具備進場施工條件。 委派專人到現(xiàn)場負責，代表甲方監(jiān)督檢查乙方施工質(zhì)量、施工進度、文明施工。 為乙方提供乙方施工材料、設備存放地，在乙方施工進場前7天，應解決水源、電源、場內(nèi)道路并將電源提供在施工場地50米以內(nèi)。 甲方應按合同條款及時支付工程款。 甲方不按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作，造成工期延誤，應承擔由此造成的相應責任，并賠償乙方的有關損失，工期相應順延。 ?。? 乙方對承包的工程施工質(zhì)量負責，并按照工程的設計圖紙、標準與規(guī)范和有關技術要求施工。 負責現(xiàn)場鋼構件的卸貨工作。負責所卸物資的清點、整理、堆放、保管及搬運。 乙方承擔因乙方原因造成的工期延誤責任和由此造成的經(jīng)濟損失。 嚴格按照國家建筑安全規(guī)范施工，遵守甲方制定的現(xiàn)場管理制度，服從甲方和監(jiān)理的管理，并承擔現(xiàn)場施工安全防護責任及與此 發(fā)生的損失費用。凡因乙方責任造成的人員傷亡及其他安全事故，由乙方承擔全部經(jīng)濟損失及相關的法律責任。 第五條 工程驗收及所有權與保修 一、本鋼結構工程完工后，甲方應在接到乙方書面通知5日內(nèi)組織驗收(不組織驗收視同驗收合格)。如驗收不合格，承包人按要求整改并承擔因自身原因造成整改的費用。 二、質(zhì)量保修期為一年，從驗收合格之日起計算。工程完工后，屬乙方施工質(zhì)量原因，乙方接到甲方通知后2日內(nèi)負責到現(xiàn)場無償修理。因甲方原因造成返修的費用支出，由甲方承擔。 第六條 爭議解決辦法 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議，并與本合同具法律效力。如協(xié)商不成向合同簽訂所在地法院訴訟解決。 第七條 其他 一、本合同甲乙雙方簽字蓋章并收到甲方預付款之日生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收，保修期滿并結清全部款項后自行失效。 二、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。 甲方：(蓋章) 乙方:(蓋章) 委托代理人: 委托代理人: 簽訂時間:
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1