建設(shè)工程施工合同示范樣本(2)-資料下載頁
2024-12-16 22:15本頁面
【正文】 料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等級和價格。
，應寫明如產(chǎn)品價格高于乙方預算價格時價差由誰承擔，以及由于制造廠家的原因造成產(chǎn)品的質(zhì)量等級、規(guī)格型號和交貨時間達不到合同要求，造成損失的責任和產(chǎn)生的費用由誰承擔。
第26條本條應寫明變更發(fā)生后，乙方提交變更價款的時間及金額。
第27條本條應寫明乙方提交竣工圖的時間、份數(shù)和要求。甲方收到竣工報告后應在多長時間內(nèi)組織驗收，參加驗收的部門和人員。
第29條如雙方不再簽訂保修合同，本條應寫明保修的項目、內(nèi)容、范圍、期限、保修金額和保修金的預留與支付方法，以及保修金的利率。另簽保修合同的應將以上內(nèi)容寫入保修合同。
第30條雙方協(xié)商后，對爭議的解決方法和程序作出以下說明：
如：雙方發(fā)生爭議，首先請工程所在地建設(shè)主管部門調(diào)解，在一方提出調(diào)解要求后10天內(nèi)，雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。建設(shè)主管部門10天內(nèi)不能作出調(diào)解，任何一方可在10天內(nèi)不能作出調(diào)解，任何一方可在10天后提請工程所在地工商行政管理機關(guān)進行仲裁。
雙方接受調(diào)解結(jié)果，應在調(diào)解作出后7天內(nèi)執(zhí)行
對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果等原因使調(diào)解結(jié)果無法施行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請工程所在地工商行政管理機關(guān)進行仲裁。在實際工程中雙方可以協(xié)議進行一次或幾次調(diào)解，這些調(diào)解都要按上述例子一一寫明。也可以協(xié)議直接申請仲裁或要求法院判決，仲裁和法院判決的程序、時間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第31條甲方違約應負的違約責任應按以下各項分別作出說明：
，應寫明費用的種類，如工程的損壞及因此發(fā)生的拆除、修復等費用支出，乙方因此發(fā)生的人工、材料、機械和管理等費用支出。
，要寫明違約金的數(shù)額或計算方法、支付的時間。
、違約金的數(shù)額不足以賠償乙方的損失時應將不足部分支付給乙方，作為賠償。并寫明損失的范圍和計算方法，如損失的性質(zhì)是直接損失還是間接損失，損失的內(nèi)容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費，是否包括窩工期間乙方本應獲得的利潤。
第36條乙方對工程的分包應詳細寫入本條。主要包括分包工程的名稱、內(nèi)容、分包單位的名稱和承包范圍。
如甲方要求乙方將部分工程分包給其指定的分包人，除以上各項外，還應寫明分包工程的價款，開工竣工的時間，應達到的質(zhì)量等級。寫明分包方不能按上述規(guī)定完成工程或不能按照乙方派駐的監(jiān)督管理人員的指令工作，造成工期延誤和其它損失時，責任和費用由誰承擔。
第37條本條應根據(jù)當?shù)氐牡乩須夂蚯闆r和工程的要求，對造成工期延誤和工程破壞的不可抗力自然災害作出規(guī)定，可采用以下形式：
1.級以上的地震。
2.級以上持續(xù)天的大風。
3.mm以上持續(xù)天的大雨。
4.年以上未發(fā)生過，持續(xù)天的高溫天氣。
5.年以上未發(fā)生過，持續(xù)天的嚴寒天氣。
第38條在辦理保險時，應寫明甲方人員和第三方人員在施工現(xiàn)場生命財產(chǎn)安全的保險內(nèi)容，保險金額，由誰辦理和承擔費用。
地方政府規(guī)定，或當事人雙方協(xié)議要求鑒證、公證的，由鑒證、公證部門將意見寫在協(xié)議條款的鑒證、公證意見一欄，并加蓋印鑒。
第 19 頁 共 19 頁
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1