瓦工班組施工合同-資料下載頁
2024-12-16 22:02本頁面
【正文】 關(guān)施工現(xiàn)場、生活區(qū)的其他管理規(guī)定，否則按相關(guān)規(guī)定處罰。 甲方對乙方的獎罰金額必須在其當(dāng)月的工程款發(fā)放中體現(xiàn)(甲方設(shè)臵安全、進(jìn)度、質(zhì)量獎)。 為保障務(wù)工人員的合法權(quán)益，乙方每月必須提供勞務(wù)人員工資表和監(jiān)督發(fā)放其工資。如出現(xiàn)本施工隊工人因工資問題投訴或鬧事所造成的損失由乙方負(fù)全部責(zé)任。 無論何種原因均不得聚眾、組織人員至工地，同時不與第三者產(chǎn)生任何債務(wù)、債權(quán)關(guān)系。 工程款撥付依據(jù)甲方撥付工程款進(jìn)度進(jìn)行支付。 現(xiàn)場不產(chǎn)生任何零工，任何零工、簽證、均不予以計價，除天氣、政府機構(gòu)不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工，7日內(nèi)不予補助，7~15日內(nèi)補助50元/ 日/人，超出15日乙方必須自行解散勞務(wù)人員，甲方不給予任何補償。同時按照實際完成的工程量在壹月內(nèi)給予結(jié)算完畢。 十三、本協(xié)議有效期為： 自簽定協(xié)議之日起至所分包的工程項目(完)竣工及所有人員全部撤出現(xiàn)場，余款支付完畢即終止。 十四、補充條款： 承包人的所有人員在施工過程中如有違反合同條款、項目部各項規(guī)章制度，發(fā)包人對承包人的罰款就在當(dāng)月工程款中扣除(所有罰款不需承包人簽字認(rèn)可)。 同時在合同履行中，如產(chǎn)生辱罵、毆打、圍攻項目部人員、集體停工、上訪、堵路以及中途退場等其他過激行為，發(fā)包人有權(quán)將承包人工程款扣除，承包人不得提出任何異議。 此合同壹式伍份，甲方肆份(公司、工程部、財務(wù)部、經(jīng)營部各執(zhí)壹份)，乙方壹份。 合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。 發(fā)包人(蓋章) 承包人(蓋章) 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 日 期： 日 期： 瓦工班組施工合同范文三 發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守： 一、工程概況： 1 2 二、工程內(nèi)容： 完成設(shè)計圖紙中約定的工作及甲方要求增減的項目，班組。 三、工程工期： 本工程施工工期為個日歷天，開工日期以甲方通知為準(zhǔn)。 四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 到合格標(biāo)準(zhǔn)。 五、工程價款元/㎡。 六、本工程結(jié)算方式：以實際收方為準(zhǔn)。 七、文明施工： 各班組在施工現(xiàn)場，一定做到工完場清，材料堆放整齊，成品保護(hù)，如損壞別班組成品應(yīng)照價賠償，住宿自理。 八、付款方式： (1)本工程經(jīng)各方責(zé)任主體及主管部門現(xiàn)場共同驗收合格后，且根據(jù)項目需要已協(xié)助完成所實施項目相關(guān)報建手續(xù)，支付到暫定合同價的70%。 (2)審計結(jié)果函下達(dá)后，乙方向甲方移交完整工程竣工驗收資料(貳套)同時提交資料收訖證明(資料收訖作為支付工程款的依據(jù)之一)，且根據(jù)項目需要按程序完成所實施項目資產(chǎn)移交工作后甲方向乙方支付到審計結(jié)果的95%。 (3)余下保期為24個月，從工程竣工驗收合格之日起算滿后一次付清，質(zhì)保金不計利息。 (4)甲方有權(quán)采用銀行承兌匯票(6個月期)或轉(zhuǎn)賬方式支付工程款。 九、施工安全： 乙方必須按《四川省建筑意外傷害保險導(dǎo)則》(川建安監(jiān)[20xx]31號)的相關(guān)要求，為本單位的建筑職工辦理意外傷害保險。 乙方必須有較強的安全意識，施工期間必須按國家及四川省有關(guān)安全文明施工的要求，采取有效的安全措施保證施工安全，并對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔(dān)責(zé)任。 十、違約責(zé)任： 若本工程質(zhì)量不合格，則乙方除應(yīng)按甲方要求修復(fù)至合格，還應(yīng)向甲方支付本工程結(jié)算價的百分之五的違約金。 若工期延誤，則每延誤一天乙方應(yīng)按本工程結(jié)算價的千分之五向甲方承擔(dān)違約金，若給甲方造成其它損失的，乙方還應(yīng)賠償給甲方造成的其他損失。若因甲方原因造成工期延誤，則工期順延。 十一、其它 為確保工程順利進(jìn)行，甲方應(yīng)積極協(xié)調(diào)地方關(guān)系。 在合同履行中，甲、乙雙方如發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成可依法向本合同履行地人民法院提起訴訟。 本合同一式份，乙方執(zhí)雙方簽字蓋章生效。 甲方： 乙方： 年月日：
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1